1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Starnberg
Deutschland – Baugrundverfestigungsarbeiten – Neubau Gymnasium Herrsching Entwässerungsarbeiten
179504-2026 - Auftragsänderung
Deutschland – Baugrundverfestigungsarbeiten – Neubau Gymnasium Herrsching Entwässerungsarbeiten
OJ S 52/2026 16/03/2026
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen
1. Beschaffer
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: Neubau Gymnasium Herrsching Entwässerungsarbeiten
Beschreibung: Für den Neubau des Gymnasium in Herrsching benötigt der Landkreis Starnberg die Leistung Entwässerungsarbeiten. Zusätzliche Leistungen in Form von Verputzarbeiten, Tiefbaumaßnahmen als freiwillige Ersatzvornahme und auf Grund von Behinderungen und Verzögerung war nur noch eine sehr kleinteilige Leistungserbringung möglich. Ein anderer Auftragnehmer trat freiwillig von den Restleistungen zurück und durch die örtliche Nähe war die Leistung durch den Auftragnehmer kostengünstiger auszuführen.
Kennung des Verfahrens: 908a9e4d-1d62-4e04-b710-63d75ac7e953
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45111230 Baugrundverfestigungsarbeiten
2.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Herrsching am Ammersee
Postleitzahl: 82211
Land, Gliederung (NUTS): Starnberg (DE21L)
Land: Deutschland
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vob-a-eu -
5. Los
5.1.
Los: LOT-0000
Titel: Neubau Gymnasium Herrsching, Entwässerungsarbeiten
Beschreibung: Neubau Gymnasium Herrsching, Entwässerungsarbeiten -Verputzarbeiten -Tiefbaumaßnahmen als freiwillige Ersatzvornahme Fa. Kölbl -Auf Grund von Behinderungen und Verzögerung war nur noch eine sehr kleinteilige Leistungserbringung möglich. Firma Kölbl trat freiwillig von den Restleistungen zurück durch die örtliche Nähe war Leistung durch Fa. Kaindl kostengünstiger auszuführen
Interne Kennung: NGH_EU_38/23
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
5.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Herrsching am Ammersee
Postleitzahl: 82211
Land, Gliederung (NUTS): Starnberg (DE21L)
Land: Deutschland
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Südbayern, Regierung von Oberbayern
6. Ergebnisse
6.1.
Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0000
6.1.2.
Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Kaindl GmbH
Angebot:
Kennung des Angebots: NGH_EU_38/23_1
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000
Wert der Ausschreibung: 37 723,00 EUR
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: NGH_4065_EB_38
Datum der Auswahl des Gewinners: 19/07/2022
Datum des Vertragsabschlusses: 19/07/2022
7. Änderung
7.1.
Änderung
Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 142381-2024
Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0000
Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Beschreibung: Die Auftragsmehrung resultiert vor allem auf den nachträglich nochmals ausgeführten Putzarbeiten. Sowie der Übernahme der Restleistungen eines anderen Auftragnehmers. Da diese kleinteilig in Abhängigkeit anderer Gewerke erfolgen musste, war die Ausführung über den Auftragnehmer wirtschaftlicher. So konnten zusätzliche Rüstzeiten vermieden werden. Es ist eine zusätzliche Leistung notwendig, die für den weiteren Bauablauf wichtig sind und den Baufortschritt nicht stören. Diese Anpassungen führen dazu, dass teilweise auf alternative Materialien zurückgegriffen werden muss. Zudem ist dies eine Fortschreibung eines vorherigen Nachtrages, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht bekannt waren und daher nicht ausgeschrieben wurden. Diese zusätzlichen Arbeiten waren notwendig, um die geplanten Leistungen ordnungsgemäß auszuführen und den terminlichen Ablauf der nachfolgenden Gewerke nicht zu belasten. Im Hinblick auf die geplante Teilinbetriebnahme der Schule ist dies der wirtschaftlichste Weg. Bei den zu erbringenden Leistungen durch die Entscheidung und Umsetzung der Inbetriebnahme handelt es sich teilweise um solche, die ursprünglich nicht im Leistungsverzeichnis vorgesehen waren. Die Erbringung der Zusatzleistung muss entweder zu längeren Verzögerungen in der Nutzung der Hauptleistung und/oder zu komplexen technischen Anpassungsnotwendigkeiten und/oder zu laufenden Überwachungserfordernissen und/oder Mehrkosten, die in keinem angemessenen Verhältnis zum Wert der Zusatzleistung stehen, führen (Ziekow/Völlink, Vergaberecht, 4. Auflage 2020, § 132 GWB Rn. 49). Ein weiterer Auftragnehmer auf der Baustelle hätte weitere Containerfläche für Container als Aufenthaltsräume für das Personal benötigt. Gleichzeitig wäre dadurch ein erhöhter Koordinierungs- und Überwachungsaufwand auf der Baustelle für den Auftraggeber entstanden. Dadurch wären Bauzeitverzögerungen auch in anderen Gewerken entstanden, die wiederum zu Anpassungswünschen bei den Vertragsfristen von anderen Auftragnehmern geführt hätten. Daneben hätten Ersatzansprüchen von Auftragnehmern in anderen Gewerken zum Ausgleich von Materialpreissteigerungen während des Verzögerungszeitraumes gedroht. Hierdurch wären erhebliche Mehrkosten bei dem Auftraggeber entstanden. Diese hätten - zusammen mit den Kosten für den gesteigerten Koordinierungs- und Überwachungsaufwand - zu Mehrkosten, die in keinem angemessenen Verhältnis zum Wert der Zusatzleistungen gestanden hätten, geführt. Folglich wäre ein Wechsel des Auftragnehmers mit erheblichen Schwierigkeiten und beträchtlichen Zusatzkosten für den öffentlichen Auftraggeber verbunden gewesen. Da diese Leistungen kleinteilig in Abhängigkeit anderer Gewerke erfolgen musste, war die Ausführung über den Auftragnehmer wirtschaftlicher. So konnten zusätzliche Rüstzeiten vermieden werden. Somit liegen auch technische Gründe vor. Würde der Auftragnehmer die Leistungen nicht ausführen, wäre die Inbetriebnahme und die vorgegebenen Ziele zu erreichen mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Zur Anwendbarkeit der Ausnahme nach § 132 Abs. 2 Nr. 2 GWB muss zusätzlich die Voraussetzung, der Preiserhöhung um nicht mehr als 50% des Wertes des ursprünglichen Auftrages, erfüllt sein. Der Preis wurde durch die Zusatzleistungen auch nicht um mehr als 50% des Wertes des ursprünglichen Auftrages erhöht. Der ursprüngliche Auftragswert belief sich auf 108.385,20 EUR (brutto). Die Summe des Nachtrages beläuft sich auf 37.723,00 EUR (brutto).
7.1.1.
Änderung
Beschreibung der Änderungen: Für den Neubau des Gymnasium in Herrsching benötigt der Landkreis Starnberg die Leistung Entwässerungsarbeiten. Zusätzliche Leistungen in Form von Verputzarbeiten, Tiefbaumaßnahmen als freiwillige Ersatzvornahme und auf Grund von Behinderungen und Verzögerung war nur noch eine sehr kleinteilige Leistungserbringung möglich. Ein anderer Auftragnehmer trat freiwillig von den Restleistungen zurück und durch die örtliche Nähe war die Leistung durch den Auftragnehmer kostengünstiger auszuführen.
8. Organisationen
8.1.
ORG-0000
Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Starnberg
Registrierungsnummer: 11711450175
Stadt: Starnberg
Postleitzahl: 82319
Land, Gliederung (NUTS): Starnberg (DE21L)
Land: Deutschland
Telefon: +49 815114877985
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Kaindl GmbH
Registrierungsnummer: DE128232185
Stadt: Herrsching am Ammersee
Postleitzahl: 82211
Land, Gliederung (NUTS): Starnberg (DE21L)
Land: Deutschland
Telefon: +49 08152 9395-0
Fax: +49 08152 5600
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0000
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Südbayern, Regierung von Oberbayern
Registrierungsnummer: 09-0318006-60
Stadt: München
Postleitzahl: 80538
Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Land: Deutschland
Telefon: +49 8921762411
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 9d30f4aa-04c1-4a5f-9c45-d8fc6411297c - 01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 38
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 13/03/2026 09:40:15 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 179504-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 52/2026
Datum der Veröffentlichung: 16/03/2026