1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Landkreis Starnberg
Deutschland – Installation von Elektroanlagen – ELT Starkstrom, Neubau Gymnasium Herrsching
134502-2026 - Auftragsänderung
Deutschland – Installation von Elektroanlagen – ELT Starkstrom, Neubau Gymnasium Herrsching
OJ S 40/2026 26/02/2026
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen
1. Beschaffer
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: ELT Starkstrom, Neubau Gymnasium Herrsching
Beschreibung: Elektroinstallationsarbeiten für den Neubau eines 4-zügigen Gymnasiums mit Sporthalle und Freianalagen. Um die Terminziele der Teilinbetriebnahme zu halten und den gestörten Bauablauf zu kompensieren, musste die Unterkonstruktion der Freigabe ELT erstellt werden. Dies stellte einen zusätzlich Aufwand für den Auftragnehmer dar. Aufgrund der eingeschränkten Leistungsfähigkeit, durch Umplanungen und unzureichender Koordination der Objekt- und Fachplanung wäre die Teilinbetriebnahme nicht umsetzbar gewesen. Die angebotene Leistung stellt somit eine Beschleunigungsmaßnahme dar. Es war ein nachträgliches Verlegen von NYM- oder gleichwertige Elektroleitungen durch die bereits montierte Unterkonstruktion einer abgehängten Decke. Die Verlegung erfolgt unter erschwerten Montagebedingungen, da die Unterkonstruktion bereits montiert ist und die Zugänglichkeit sowie die direkte Leitungsführung dadurch behindert ist. Es liegt ein Mehraufwand vor (sorgfältiges Einziehen und Führen der Leitungen durch die Unterkonstruktion; Punktuelles Öffnen oder Umgehen vorhandener Montagewege; Anpassungen von Befestigungen und Biegeradien an die baulichen Gegebenheiten; Erschwerte Handhabung durch eingeschränkten Arbeitsraum; Zusätzlicher Zeitaufwand gegenüber der Standardverlegung vor der Montage der Unterkonstruktion).
Kennung des Verfahrens: ed44a7a1-3d80-41e9-bd70-f00743245f25
Interne Kennung: NGH_EU_38/22
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45311000 Installation von Elektroanlagen
2.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: Mühlfeld
Stadt: Herrsching am Ammersee
Postleitzahl: 82211
Land, Gliederung (NUTS): Starnberg (DE21L)
Land: Deutschland
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vob-a-eu -
5. Los
5.1.
Los: LOT-0000
Titel: ELT Starkstrom, Neubau Gymnasium Herrsching
Beschreibung: Elektroinstallationsarbeiten für den Neubau eines 4-zügigen Gymnasiums mit Sporthalle und Freianalagen. Um die Terminziele der Teilinbetriebnahme zu halten und den gestörten Bauablauf zu kompensieren, musste die Unterkonstruktion der Freigabe ELT erstellt werden. Dies stellte einen zusätzlich Aufwand für den Auftragnehmer dar. Aufgrund der eingeschränkten Leistungsfähigkeit, durch Umplanungen und unzureichender Koordination der Objekt- und Fachplanung wäre die Teilinbetriebnahme nicht umsetzbar gewesen. Die angebotene Leistung stellt somit eine Beschleunigungsmaßnahme dar. Es war ein nachträgliches Verlegen von NYM- oder gleichwertige Elektroleitungen durch die bereits montierte Unterkonstruktion einer abgehängten Decke. Die Verlegung erfolgt unter erschwerten Montagebedingungen, da die Unterkonstruktion bereits montiert ist und die Zugänglichkeit sowie die direkte Leitungsführung dadurch behindert ist. Es liegt ein Mehraufwand vor (sorgfältiges Einziehen und Führen der Leitungen durch die Unterkonstruktion; Punktuelles Öffnen oder Umgehen vorhandener Montagewege; Anpassungen von Befestigungen und Biegeradien an die baulichen Gegebenheiten; Erschwerte Handhabung durch eingeschränkten Arbeitsraum; Zusätzlicher Zeitaufwand gegenüber der Standardverlegung vor der Montage der Unterkonstruktion).
Interne Kennung: NGH_EU_38/22
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45311000 Installation von Elektroanlagen
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: Mühlfeld
Stadt: Herrsching am Ammersee
Postleitzahl: 82211
Land, Gliederung (NUTS): Starnberg (DE21L)
Land: Deutschland
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Südbayern, Regierung von Oberbayern
6. Ergebnisse
6.1.
Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0000
6.1.2.
Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Klaus Schöffmann GmbH & Co. KG
Angebot:
Kennung des Angebots: NGH_EU_38/22_2
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000
Wert der Ausschreibung: 18 688,95 EUR
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: NGH_EU_38/22
Datum des Vertragsabschlusses: 25/08/2022
7. Änderung
7.1.
Änderung
Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 261153-2022
Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0000
Grund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.
Beschreibung: Um die Terminziele der Teilinbetriebnahme zu halten und den gestörten Bauablauf zu kompensieren, musste die Unterkonstruktion vor der Freigabe ELT erstellt werden. Dies stellte einen zusätzlich Aufwand für den Auftragnehmer dar. Aufgrund der eingeschränkten Leistungsfähigkeit, durch Umplanungen und unzureichender Koordination der Objekt- und Fachplanung wäre die Teilinbetriebnahme sonst nicht umsetzbar gewesen. Die angebotene Leistung stellt somit eine Beschleunigungsmaßnahme dar. Es war ein nachträgliches Verlegen von NYM- oder gleichwertige Elektroleitungen durch die bereits montierte Unterkonstruktion einer abgehängten Decke erforderlich. Die Verlegung erfolgt unter erschwerten Montagebedingungen, da die Unterkonstruktion bereits montiert ist und die Zugänglichkeit sowie die direkte Leitungsführung dadurch behindert ist. Es liegt ein Mehraufwand vor (sorgfältiges Einziehen und Führen der Leitungen durch die Unterkonstruktion; Punktuelles Öffnen oder Umgehen vorhandener Montagewege; Anpassungen von Befestigungen und Biegeradien an die baulichen Gegebenheiten; Erschwerte Handhabung durch eingeschränkten Arbeitsraum; Zusätzlicher Zeitaufwand gegenüber der Standardverlegung vor der Montage der Unterkonstruktion). Aufgrund von geänderten Bedingungen sind andere Ausführungen der Leistung erforderlich, welche nicht vom Auftraggeber zu verantworten sind. Es ist eine Änderung der Bauleistung notwendig. Es sind Planungs- und Ausführungsanpassungen notwendig, die sich aus technischen und zeitlichen Anforderungen ergeben. Diese Anpassungen führen dazu, dass teilweise auf alternative Ausführungen zurückgegriffen werden muss. Diese zusätzlichen Arbeiten waren notwendig, um die geplanten Leistungen ordnungsgemäß auszuführen und den terminlichen Ablauf der nachfolgenden Gewerke nicht zu belasten. Im Hinblick auf die geplante Teilinbetriebnahme der Schule ist dies der wirtschaftlichste Weg. Das Nachtragsangebot beschreibt durch die Planung geänderte Leistungen. Es sind Planungsanpassungen notwendig, die sich aus technischen Anforderungen ergeben. Bei den zu erbringenden Leistungen handelt es sich um solche, die in den ursprünglichen Vergabeunterlagen des Gewerkes ELT Starkstrom nicht in der Form vorgesehen waren und geändert werden. Wann der öffentliche Auftraggeber die die Änderung erforderlich machenden Umstände nicht vorhersehen konnte, definiert Erwgr. 109 der VRL folgendermaßen: Es handelt sich um „Umstände, die auch bei einer nach vernünftigem Ermessen sorgfältigen Vorbereitung der ursprünglichen Zuschlagserteilung durch den öffentlichen Auftraggeber unter Berücksichtigung der diesem zur Verfügung stehenden Mittel, der Art und Merkmale des spezifischen Projekts der bewährten Praxis im betreffenden Bereich und der Notwendigkeit, ein angemessenes Verhältnis zwischen den bei der Vorbereitung der Zuschlagserteilung eingesetzten Ressourcen und dem absehbaren Nutzen zu gewährleisten, nicht hätten vorausgesagt werden können“. Dass Planungsanpassungen vorgenommen werden müssen, konnte nicht vorhergesehen werden und ist technisch notwendig, um die technischen Anforderungen zu erfüllen. Der Auftraggeber konnte nicht vorhersehen, dass zuerst die Unterkonstruktion gebaut wird. Dies war notwendig, um die Terminziele der Teilinbetriebnahme zu halten und den gestörten Bauablauf zu kompensieren. Daher muss der Auftragnehmer die Ausführung erst nach Bau der Unterkonstruktion ausführen, was einen Mehraufwand nötig macht. Die Leistungen sind für den Werkerfolg notwendig. Die Anpassungen waren aufgrund sich geänderten Gegebenheiten und terminlichen Kollisionen erforderlich. Dass sich die Gegebenheiten geändert haben, konnte der Auftraggeber nicht vorhersehen und es wurde bei der Ausschreibung von der vorhandenen Planung ausgegangen. Die Bauzeitverzögerungen und Bauablaufstörungen waren für den Auftraggeber in der Form nicht ersichtlich. Die zusätzlichen Arbeiten waren notwendig, um die geplanten Leistungen ordnungsgemäß auszuführen und den terminlichen Ablauf der nachfolgenden Gewerke nicht zu belasten. Der Gesamtcharakter des Auftrages bleibt unverändert, da es sich weiterhin um Arbeiten des Gewerkes ELT Starkstrom handelt. Zur Anwendbarkeit der Ausnahme nach § 132 Abs. 2 Nr. 2 und 3 GWB muss zusätzlich die Voraussetzung, der Preiserhöhung um nicht mehr als 50% des Wertes des ursprünglichen Auftrages, erfüllt sein. Der Preis wurde durch die Zusatzleistungen auch nicht um mehr als 50% des Wertes des ursprünglichen Auftrages erhöht. Der ursprüngliche Auftragswert belief sich auf 4.833.212,89 EUR (brutto). Die Summe des Nachtrages beläuft sich auf 18.688,95 EUR (brutto).
7.1.1.
Änderung
Beschreibung der Änderungen: Um die Terminziele der Teilinbetriebnahme zu halten und den gestörten Bauablauf zu kompensieren, musste die Unterkonstruktion vor der Freigabe ELT erstellt werden. Dies stellte einen zusätzlich Aufwand für den Auftragnehmer dar. Aufgrund der eingeschränkten Leistungsfähigkeit, durch Umplanungen und unzureichender Koordination der Objekt- und Fachplanung wäre die Teilinbetriebnahme sonst nicht umsetzbar gewesen. Die angebotene Leistung stellt somit eine Beschleunigungsmaßnahme dar. Es war ein nachträgliches Verlegen von NYM- oder gleichwertige Elektroleitungen durch die bereits montierte Unterkonstruktion einer abgehängten Decke. Die Verlegung erfolgt unter erschwerten Montagebedingungen, da die Unterkonstruktion bereits montiert ist und die Zugänglichkeit sowie die direkte Leitungsführung dadurch behindert ist. Es liegt ein Mehraufwand vor (sorgfältiges Einziehen und Führen der Leitungen durch die Unterkonstruktion; Punktuelles Öffnen oder Umgehen vorhandener Montagewege; Anpassungen von Befestigungen und Biegeradien an die baulichen Gegebenheiten; Erschwerte Handhabung durch eingeschränkten Arbeitsraum; Zusätzlicher Zeitaufwand gegenüber der Standardverlegung vor der Montage der Unterkonstruktion).
Geschäftseinheitskennzeichnung in der vorherigen Bekanntmachung: TEN-0000
8. Organisationen
8.1.
ORG-0000
Offizielle Bezeichnung: Landkreis Starnberg
Registrierungsnummer: 11711450175
Abteilung: Team 12.21
Postanschrift: Strandbadstraße 2
Stadt: Starnberg
Postleitzahl: 82319
Land, Gliederung (NUTS): Starnberg (DE21L)
Land: Deutschland
Telefon: +49 8151 14877985
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Klaus Schöffmann GmbH & Co. KG
Registrierungsnummer: DE131665649
Stadt: Weilheim in Oberbayern
Postleitzahl: 82362
Land, Gliederung (NUTS): Weilheim-Schongau (DE21N)
Land: Deutschland
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0000
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Südbayern, Regierung von Oberbayern
Registrierungsnummer: 09-0318006-60
Stadt: München
Postleitzahl: 80538
Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Land: Deutschland
Telefon: +49 8921762411
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 0e2a8e1a-2df0-47fc-9a74-d08822ed8223 - 01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 38
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 25/02/2026 14:10:01 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 134502-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 40/2026
Datum der Veröffentlichung: 26/02/2026