Öffentliche Ausschreibung München 2023 Bodenbelagsarbeiten (Linoleum und Parkett) 2023-07-05

Bodenbelagsarbeiten (Linoleum und Parkett)

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Landeshauptstadt München vertreten durch MRG Münchner Raumentwicklungsgesellschaft mbH
Postanschrift: Paul-Henri-Spaak-Straße 5
Ort: München
NUTS-Code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Postleitzahl: 81829
Land: Deutschland
E-Mail:
Telefon: +49 8994550068
Fax: +49 8994550016
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mrg-gmbh.de

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung

II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Bodenbelagsarbeiten (Linoleum und Parkett)

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

45000000 Bauarbeiten

II.1.3)Art des Auftrags

Bauauftrag

II.2)Beschreibung

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

45432100 Bodenverlege- und Bodenbelagsarbeiten

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DE212 München, Kreisfreie Stadt

Hauptort der Ausführung:

81829 München

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Bodenbelagsarbeiten (Linoleum und Parkett)

Los 1 – Linoleumbeläge:

— Bodenbeläge, Linoleum: 25 449,00 m2,

— Treppenbeläge, Linoleum: 256,00 m2,

— Ableitfähige Bodenbeläge, Linoleum: 831,00 m2,

— Bodenbeläge, Kautschuk: 125,00 m2,

— Holzsockelleiste: 10.232,00 m.

Los 2 – Parkett

— Vollholzparkett, Hochkantlamellen, Eiche, 16 mm: 1 315,00 m2,

— Stufenbelag, Stabparkett, Eiche: 28,00 St.,

— Podestbelag, Stabparkett, Eiche: 8,00 m2.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Beginn: 18/10/2021

Ende: 11/07/2022

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben

IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 192-498766

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 77194.001

Los-Nr.: 1+2

Bezeichnung des Auftrags:

Bodenbelagsarbeiten Los 1 Linoleum und Los 2 Parkett

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:

28/09/2021

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: Dieter Holschbach GmbH
Postanschrift: Bahnhofstraße 21
Ort: Morsbach
NUTS-Code: DEA2A Oberbergischer Kreis
Postleitzahl: 51597
Land: Deutschland

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)

Gesamtwert der Beschaffung: [Betrag gelöscht] EUR

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Postanschrift: Maximilianstraße 39
Ort: München
Postleitzahl: 80538
Land: Deutschland
E-Mail:
Telefon: +49 8921762411
Fax: +49 8921762847
Internet-Adresse: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/behoerde/mittelinstanz/vergabekammer

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

30/06/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen

VII.1.1)CPV-Code Hauptteil

45000000 Bauarbeiten

VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

45432100 Bodenverlege- und Bodenbelagsarbeiten

45432130 Bodenbelagsarbeiten

VII.1.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DE212 München, Kreisfreie Stadt

Hauptort der Ausführung:

81829 München

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Los 1 Linoleum

Nachtrag 07: Mehrmengen, nachträgliches Anarbeiten, z.T. Preisanpassungen aufgrund BPI-Steigerungen

Nachtrag 09: Mehraufwand aufgrund bauseitiger Behinderung in der Ausführung

Los 2 Parkett

Nachtrag 01: unvorhergesehene Leistungen und Reparaturarbeiten (Elektrodeckel usw.)

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Beginn: 15/11/2022

Ende: 30/09/2023

VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: [Betrag gelöscht] EUR

VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: Dieter Holschbach GmbH
Postanschrift: Bahnhofstraße 21
Ort: Morsbach
NUTS-Code: DEA2A Oberbergischer Kreis
Postleitzahl: 51597
Land: Deutschland

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

VII.2)Angaben zu den Änderungen

VII.2.1)Beschreibung der Änderungen

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Los 1:

Nachtrag 07: Mengenmehrungen der Facharbeitenstunden für angefallene Montagen von Sockelleisten aufgrund fehlender Türzargen und Wandverkleidungen, Estrichdehnfugen, nachträgliches Anarbeiten an Trennwände, Ausgleich von Höhenunterschieden sowie Mehrmengen für großflächige Bodenschutzabdeckung.

Nachtrag 09 erfasst den Mehraufwand zur Fertigstellung der vertraglich geschuldeten Leistungen, bedingt durch bauseitige Behinderungen wie besipielsweise Gerüststellung oder Beschädigungen für nachträglich benötigete Arbeiten, wie Schelifen, Spachteln, Bodenverlegung in Kleinflächen, einschließlich der Preissteigerung gemäß NA 06.

Los 2:

Nachtrag 01: zusätzliche, unvorhergesehene Leistungen wie Elektrodeckel mit Parkett belegen und Elektrokanäle mit Estrich befüllen, fehlender Estrich mit Epoxidharzmörtel befüllen und spachtelt, Reparaturarbeiten bedingt durch einen vorangegangen Wasserschaden (parkett neuverlegen und ölen) sowie die Korrektur von Schwellen einschließlich Rückbau, fräsen, anspachteln und neuverlegen.

VII.2.2)Gründe für die Änderung

Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)

Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Los 1 Linoleum

Nachtrag 07

Im Zuge der Bauausführung sowie aufgrund von Bazeitenverlängerungen ergeben sich nicht vorhersehbare zusätzliche Bauleistungen, welche zum Zeitpunkt der Ausschreibung und Vergabe nicht berücksichtigt werden konnten. Bezüglich des vorliegenden Nachtrags 07 der Fa. Dieter Holschbach GmbH betrifft dies Mehrmengen gemäß §2 Abs. 3 VOB/B für Facharbeitetrstunden für unvorhergesehene Arbeiten, wie besipielsweise die Korrektur schiefer Fugenverläufe von Estrichdehnfugen, nachträfliches Bearbeiten von Teilflächen, nachträgliches Anarbeiten an Trennwände und dem Ausgleich von Höhenunterschieden sowie Mehrmengen gemäß §2 Abs. 3 VOB/B für großflächige Bodenschutzabdeckungen. Diese Leistungen ändern den Gesamtcharakter des Auftrags nicht und sind aus wirtschaflichen und technischen Gründen sowie um Gewerkeschnittpunkte zu vermeiden, eine fachtechnisch korrekte Ausführung zu garantieren und den Gewährleistungeanspruch zu sichern durch die Fa. Dieter Holschbach GmbH auszuführen.

Nachtrag 07: [Betrag gelöscht] EUR ohne USt.

Nachtrag 09

Der Nachtrag beinhaltet Mehraufwendungen zur Fertigstellung der vertraglich geschuldeten Leistungen, welche aufgrund von bauseitigen Behinderungen (z.Bsp. Gerüststellung, Beschädigungen) benötigt wurden. Dieser Mehraufwand umfasst Stundenlohnarbeiten für nachträgliche benötigte Arbeiten (schleifen, spachteln, Bodenverlegung) in Kleinflächen sowie gemäß Nachtrag 06 damit einhergehende Preissteigerungen. Diese nicht vorhersehbaren, zusätzlichen Arbeiten konnten zum Zeitpunkt der Auschreibung und Vergabe nicht berücksichtigt werden und ändern den Gesamtcharakter des Auftrags nicht. Um weitere Gewerkeschnittpunkte zu vermeiden, eine fachtechnisch korrekte Ausführung zu garantieren und den Gewährleistungeanspruch zu sichern, sind die Leistungen durch die Fa. Dieter Holschbach GmbH auszuführen.

Nachtrag 09: [Betrag gelöscht] EUR ohne USt.

Summe aus Nachtrag 07+09 = [Betrag gelöscht] EUR, dies entspricht ca. 49,6 % des ursprünglichen Auftragswerts für Los 1 in Höhe von [Betrag gelöscht] EUR (jeweils ohne USt.)

Los 2 Parkett

Nachtrag 01

Der Nachtrag beinhaltet unvorhersehbare Änderungen wie die nachträgliche Fertigstellung der vertraglich geschuldeten Leistungen, für nachträgliches Anarbeiten und die Reparatur von Wasserschäden und sind mit einem um die BPI-Steigerung (18,34%) angepassten Mehraufwand erfasst. Diese nicht vorhersehbaren zusätzlichen Leistungen haben sich im Zuge der Bauausführung ergeben und begründen sich u.a. in bauseitigen Behinderungen sowie Bauzeitenverlängerungen und konnten entsprechend zum Zeitpunkt der Auschreibung und Vergabe nicht berücksichtigt werden. Die vorgenannten Leistungen ändern den Gesamtcharakter des Auftrags nicht. Um weitere Gewerkeschnittpunkte zu vermeiden, eine fachtehnisch korrekte Ausführung zu garantieren und den Gewährleistungeanspruch zu sichern, sind die Leistungen durch die Fa. Dieter Holschbach GmbH auszuführen.

Nachtrag 01: [Betrag gelöscht] EUR ohne USt.

Der Nachtrag 01 in Höhe von [Betrag gelöscht] EUR entspricht ca. 27,1 % des ursprünglichen Auftragswerts für Los 2 in Höhe von [Betrag gelöscht] EUR (jeweils ohne USt.)

Gesamtauftrag Los 1+2

Summe der Nachträge 07+09 in Los 1 und Nachtrag 01 in Los 2 = [Betrag gelöscht] EUR ohne USt.

Die Summe dieser Nachträge entsprechen ca. 46,9 % des ursprünglichen Auftragswerts von Los 1+2 in Höhe von [Betrag gelöscht] EUR (jeweils ohne USt.)

VII.2.3)Preiserhöhung

Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)

Wert ohne MwSt.: [Betrag gelöscht] EUR

Gesamtauftragswert nach den Änderungen

Wert ohne MwSt.: [Betrag gelöscht] EUR

Datenschutzerklärung