Öffentliche Ausschreibung München 2023 Gebäudeautomation 2023-05-08

Gebäudeautomation

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: München
NUTS-Code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Postleitzahl: 81829
Land: Deutschland
E-Mail: [gelöscht]
Telefon: [gelöscht]
Fax: [gelöscht]
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mrg-gmbh.de

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung

II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Gebäudeautomation

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

45000000 Bauarbeiten

II.1.3)Art des Auftrags

Bauauftrag

II.2)Beschreibung

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

45300000 Bauinstallationsarbeiten

45315700 Installation von Schaltanlagen

45311000 Installation von Elektroanlagen

45311200 Elektroinstallationsarbeiten

45310000 Installation von elektrischen Leitungen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DE212 München, Kreisfreie Stadt

Hauptort der Ausführung:

81829 München

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Installationsarbeiten:

— ca. 5 400 physikalische Datenpunkte,

— ca. 1 600 kommunikative Datenpunkte,

— ca. 5 000 kommunikative Datenpunkte zur Anbindung an eine ZLT vom Auftraggeber über Bacnet IP (GA-Knoten),

— ca. 38 Schaltschränke mit ca. 102 Schaltschrankfeldern,

— Bedienung via Touchpanele bzw. lokaler Vorrangbedienebene nach DIN EN ISO 16484 in der Schaltschrankfront (Türe),

— 2x Bedienstation Client PC.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Laufzeit in Tagen: 495

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben

IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 242-595590

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 79025.001.00

Bezeichnung des Auftrags:

Gebäudeautomation

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:

07/12/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Unterschleißheim
NUTS-Code: DE21H München, Landkreis
Postleitzahl: 85716
Land: Deutschland

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)

Gesamtwert der Beschaffung: [Betrag gelöscht] EUR

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: München
Postleitzahl: 80538
Land: Deutschland
E-Mail: [gelöscht]
Telefon: [gelöscht]
Fax: [gelöscht]
Internet-Adresse: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/behoerde/mittelinstanz/vergabekammer

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

03/05/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen

VII.1.1)CPV-Code Hauptteil

45000000 Bauarbeiten

VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

45310000 Installation von elektrischen Leitungen

45311200 Elektroinstallationsarbeiten

45311000 Installation von Elektroanlagen

45315700 Installation von Schaltanlagen

VII.1.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DE212 München, Kreisfreie Stadt

Hauptort der Ausführung:

81829 München

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

NA 25 Temporärer Betrieb von Anlagen der Gebäudeautomation aufgrund Teilinbetriebnahme vor Gesamtfertigstellung

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Beginn: 01/04/2023

Ende: 11/09/2023

VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: [Betrag gelöscht] EUR

VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Unterschleißheim
NUTS-Code: DE21H München, Landkreis
Postleitzahl: 85716
Land: Deutschland

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

VII.2)Angaben zu den Änderungen

VII.2.1)Beschreibung der Änderungen

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Zeitliche Verlängerung des temporären Betriebs von Anlagen der Gebäudeautomation aufgrund Teilinbetriebnahme vor Gesamtfertigstellung

VII.2.2)Gründe für die Änderung

Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)

Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Wegen Bauablaufstörungen aufgrund von Corona-Pandemie und Störung von Lieferketten in Folge des Ukrainekriegs ist eine Gesamtinbetriebnahme des Bildungscampus nicht wie geplant möglich. Lediglich die Inbetriebnahme eines Teils des Bildungscampus ist möglich. Zur Sicherstellung eines Teilbetriebs müssen die technischen Anlagen in den bereits genutzten Gebäudeteilen bis zur Gesamtinbetriebnahme durch das jeweilige Errichtergewerk betrieben werden. Die Gebäudeautomation des Bildungscampus umfasst ca. 12.000 Datenpunkte und verfügt über 38 ISP. An bereits in Betrieb genommenen Informations-Schwerpunkten müssen bis zur Gesamtfertigstellung des Bildungscampus Anpassungsarbeiten ausgeführt werden, die mit Eingriffen in die in Betrieb befindlichen Anlagenteile verbunden sind. Eine Sicherstellung des Teilbetriebs kann nur über den AN verantwortlich geleistet werden, da eine Teilabnahme aus technischen und vertraglichen Gründen nicht möglich ist.

VII.2.3)Preiserhöhung

Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)

Wert ohne MwSt.: [Betrag gelöscht] EUR

Gesamtauftragswert nach den Änderungen

Wert ohne MwSt.: [Betrag gelöscht] EUR

Datenschutzerklärung