Nicolaus-Cusanus-Gymnasium Kältetechnik Referenznummer der Bekanntmachung: 8-650 / 5534
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Ergebnisse des Vergabeverfahrens
Bauauftrag
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Bergisch Gladbach
NUTS-Code: DEA2B Rheinisch-Bergischer Kreis
Postleitzahl: 51429
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n):[gelöscht]
E-Mail: [gelöscht]
Telefon: [gelöscht]
Fax: [gelöscht]
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.bergischgladbach.de
Abschnitt II: Gegenstand
Nicolaus-Cusanus-Gymnasium Kältetechnik
Installation von kältetechnischen Anlagen:
Für die elektrischen Betriebsräume, Serveräume sowie die Klassenräume Informatik sind Umluft-Klimasplitanlagen geplant. Die Regelung erfolgt direkt über die Steuerung im Umluftkühlgerät. Bei Störungen ist vorgesehen, die Störmeldung des jeweiligen Umluftkühlgerätes auf die Gebäudeleittechnik aufzuschalten.
Leistungsumfang:
- 5 Stück Inverter Außeneinheiten 3,2 kW -45 kW
- 2 Stück Wandgeräte 1,7 kW
- 11 Stück Deckengeräte 3,6 kW - 11,2 kW
- 6 Stück Zwischendeckengeräte 7,1 kW
- ca. 360 m isolierte Kältemitteleitung
- ca. 320 m Elektroleitung LiYCY
- ca. 120 m Kondensatleitung
Nicolaus-Cusanus-Gymnasium Reuterstrasse 51 51465 Bergisch Gladbach
siehe Pkt 1.4
Bieteranfragen können nur bis vier Arbeitstage vor Submission berücksichtigt werden!
Eckterminplan für Planung und Ausführung
Ausführungszeit/Terminplanung/Einzelfristen:
Die Ausführungszeit sowie die vertraglichen Einzelfristen sind insbesondere geregelt unter Punkt 3 (Anlage 1 zu BVB Eckterminplan) der Besonderen Vertragsbedingungen der Stadt Bergisch Gladbach.
Die dort niedergelegten Einzelfristen sind durch die Parteien einvernehmlich vertraglich vereinbart.
Nach Auftragserteilung hat der AN terminliche Angaben in Form eines Balken-Terminplans für seine eigenen Leistungen, auf Grundlage und im Rahmen der vertraglichen Einzelfristen mit dem AG abzustimmen. Dieser Feinterminplan muss soweit in Einzelvorgänge aufgegliedert sein, dass eine umfassende Beurteilung und Kontrolle des vorgesehenen Ablaufes durch den AG jederzeit möglich ist.
Nach Bestätigung dieses Terminplans durch den AG werden die enthaltenen Fristen ebenfalls Vertragsbestandteil und Grundlage für die weitere Planung, Vorbereitung und Ausführung der Baumaßnahme. Kommt der AN, trotz Mahnung dieser Nebenpflicht nicht nach, ist der AG berechtigt den entsprechenden Feinterminplan für den AN zu erstellen. Auch in diesem Fall werden die gesetzten Fristen Vertragsbestandteil.
Der AG ist berechtigt einseitig vertragliche Fristen zu verschieben soweit notwendig.
Ausführungsdauer und Ausführungsfristen
Ausführungsdauer und -fristen (i. S. VOB/C DIN 18299). Für die Ausführung der Arbeiten auf der Baustelle sind Dauern vorgesehen, die der Berechnung der Vertragsfristen zu Grunde liegen. Im Auftragsfall bzw. im Zuge technischer Vergabegespräche hat der AN alle Dauern zu überprüfen. Sofern ein schriftlicher Widerspruch innerhalb von 10 AT nach Auftragserteilung nicht erfolgt, gelten die angesetzten Dauern als vom AN anerkannt.
Ecktemine für den Auftragnehmer:
Leistungsbeginn 10.05.2022
Baubeginn Mitteltrakt 08.07.2022
Fertigstellung Mitteltrakt 21.07.2022
Baubeginn im Nordtrakt (Neubau) 01.12.2022
Fertigstellung im Nordtrakt (Neubau) 02.06.2023
Leistungsende 18.07.2023
Es sind mehrere kurze Unterbrechungen (ca 5 an der Zahl) gemäß Terminplan mit einzuplanen und einzurechnen.
Eckterminplan für Kältearbeiten Planung und Ausführung
1. Übergabe der Ausführungspläne durch den AG 1 Woche nach Auftragserteilung
2. Erstellung der Montagepläne durch den AN 4 Wochen nach Auftragserteilung einschl. :
- Schemata
- Zugehörige Berechnungen
3. Vorlage Detailterminplan durch den AN 2 Wochen nach Auftragserteilung
4. Abstimmung Feinterminplan zwischen AG und AN 4 Wochen nach Auftragserteilung
5. Prüfung / Freigabe der Montageplanung
durch den AG 2 Wochen nach Übergabe Montageplanung
Bemusterung 4 Wochen nach Auftragserteilung
Baustelleneinrichtung 2 Wochen vor Montagebeginn
6. Mitteltrakt
-- Rohinstallation 60 Arbeitstage
- Feininstallation und Inbetriebnahme 15 Arbeitstage
- VOB Teil-Abnahme 1 Arbeitstag
7. Neubau Nordtrakt
- Rohinstallation 35 Arbeitstage
- Feininstallation und Inbetriebnahme 20 Arbeitstage
- VOB Teil-Abnahme 1 Arbeitstag
8. Gesamtmaßnahme
- Revisionsunterlagen (freigezeichnet durch Fachplaner)
1 Woche vor SV-Abnahme / VOB-Abnahme
- SV-Abnahme / VOB-Abnahme 1 Woche
- Mängelbeseitigung 2 Wochen nach Abnahme
- Übergabe an den Nutzer 1 Arbeitstag
Sofern in o.g. Auflistung Zeitfenster benannt sind, ist auch eine Überschneidung der Terminblöcke möglich.
Abschnitt IV: Verfahren
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Kältetechnik
Ort: Overath
NUTS-Code: DEA2B Rheinisch-Bergischer Kreis
Land: Deutschland
Abschnitt VI: Weitere Angaben
1.Bei Erteilung des Zuschlags ist die Urkalkulation, in der die
kalkulierten Materialpreise nachvollziehbar und eindeutig ersichtlich
werden müssen, einzureichen.
Sollten die Materialpreise nicht eindeutig aus der Urkalkulation
hervorgehen ist eine Nachverhandlung ausgeschlossen. Die
Nachweispflicht liegt beim Auftragnehmer.
2.Die Anlage: "Handhabung von Bauablaufstörungen" ist zu beachten
und wird vertragsrelevant.
Die Anlage finden Sie unter
"Vergabeunterlagen_Vertragsbedingungen".
Bekanntmachungs-ID: CXPTYDFDM0W
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Köln
Postleitzahl: 50667
Land: Deutschland
Internet-Adresse: https://www.rbk-direkt.de
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Köln
Postleitzahl: 50667
Land: Deutschland
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Köln
Postleitzahl: 50667
Land: Deutschland