Öffentliche Ausschreibung 2022 Schulneubau, Rosastraße, 45130 Essen, Errichtung eines Holzmodulgebäudes Referenznummer der Bekanntmachung: 2022-031 2022-05-04

Schulneubau, Rosastraße, 45130 Essen, Errichtung eines Holzmodulgebäudes Referenznummer der Bekanntmachung: 2022-031

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Essen
NUTS-Code: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt
Postleitzahl: 45127
Land: Deutschland
E-Mail: [gelöscht]
Telefon: [gelöscht]
Fax: [gelöscht]
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.essen.de

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung

II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Schulneubau, Rosastraße, 45130 Essen, Errichtung eines Holzmodulgebäudes

Referenznummer der Bekanntmachung: 2022-031

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

45214200 Bauarbeiten für Schulgebäude

II.1.3)Art des Auftrags

Bauauftrag

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Neubau Schulgebäude in Holzmodulbauweise

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

44000000 Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen)

44211000 Vorgefertigte Gebäude

45000000 Bauarbeiten

45210000 Bauleistungen im Hochbau

45223820 Fertigbauelemente und -teile

45422100 Holzarbeiten

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt

Hauptort der Ausführung:

45130 Essen

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Das dreigeschossige Schulgebäude soll seriell in Holzmodulbauweise mit Flachdach errichtet werden.

Die Planungsstandards der Stadt Essen schreiben einen Standard in Passivhausbauweise vor. Des Weiteren erfolgt die Planung anhand der auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Bau- und Planungsstandards in Anlehnung an die BNB-Standards siehe BNB Standard-Zielvereinbarungstabelle. Ferner ist die Vorrüstung einer Photovoltaikanlage festgelegt.

Die Wahl des Modulsystem ist dem bietenden Unternehmen freigestellt, sofern die gestellten Forderungen umgesetzt werden und gültige Normen und Vorschriften des Landes NRW eingehalten sind.

Maßliche, technische und optische Anforderungen die verbindlich einzuhalten und umzusetzen sind, sind in den beigefügten Unterlagen beschrieben.

Grundlage der anzubietenden Leistung ist den Vergabeunterlagen beigefügte Funktionale Leistungsbeschreibung (FLB) einschließlich sämtlicher beigefügter

Unterlagen für die schlüsselfertige Erstellung der Baumaßnahme.

Die Leistungen des AN umfassen sämtliche Planung-, Genehmigungs-, und Bauleistungen ab LPH 2 sowie die schlüsselfertige Erstellung des Gebäudes in Holzmodulbauweise.

Ausführungsbeginn: 13.05.2022, unverzüglich nach Erteilung des Auftrags, spätestens innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung durch den AG gemäß § 5 Abs.2 VOB/B

Fertigstellung/ Abnahme: 08.09.2023

Übergabe/ Inbetriebnahme: spätestens am 06.10.2023

Hinweis zu Vertragsstrafen gemäß § 11 VOB/B

Die unter Verfahrensangaben/ Vergabeunterlagen/ Vom Bieter auszufüllende und mit dem Angebot einzureichende Dokument/ "2022-031 Angebot Stadt Essen.pdf" in den "Besonderen Vertragsbedingungen" ab Seite 6 angegebenen Ausführungsfristen, zu Pkt. 1.2, gemäß § 5 VOB/B und die unter Pkt. 2.1.1 festgelegten Vertragsstrafen gemäß § 11 VOB/B sind zu beachten.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium - Name: Wertung / Gewichtung: 30

Preis - Gewichtung: 70.00

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung

IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben

IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 022-053741

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems

IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Keine Auftragsvergabe (Aufhebung)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

V.1)Information über die Nichtvergabe

Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben

Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Bekanntmachungs-ID: CXS0YRVYRC3

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Köln
Postleitzahl: 50667
Land: Deutschland
E-Mail: [gelöscht]
Telefon: [gelöscht]
Fax: [gelöscht]

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Köln
Postleitzahl: 50667
Land: Deutschland
E-Mail: [gelöscht]
Telefon: [gelöscht]
Fax: [gelöscht]

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Köln
Postleitzahl: 50667
Land: Deutschland
E-Mail: [gelöscht]
Telefon: [gelöscht]
Fax: [gelöscht]

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

29/04/2022

Datenschutzerklärung