Umbau Erweiterung Strahlenmedizin 1. BA Interimscontainer Referenznummer der Bekanntmachung: 2020-027-300.1
Auftragsbekanntmachung
Bauauftrag
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Bonn
NUTS-Code: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt
Postleitzahl: 53127
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n):[gelöscht]
E-Mail: [removed]
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.ukbonn.de
Abschnitt II: Gegenstand
Umbau Erweiterung Strahlenmedizin 1. BA Interimscontainer
Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Vergabe von Planungs- und Bauleistungen zur Erstellung eines Interimsgebäudes als schlüsselfertig, farikneue Containeranlage auf dem Gelände des Universitätsklinikums Bonn – Venusberg.
Das Interimsgebäude dient als Ersatz der Räumllichkeiten, die durch den Umbau und die Erweiterung des Gebäudes für Strahlentherapie und Radioonkologie temporär (während der Bauzeit) nicht mehr zur Verfügung stehen.
Die dafür vorgesehene Containeranlage wird auf einem gegenüberliegenden Parkplatz errichtet und ist nach Abschluß der Baumaßnahmen zu entfernen.
Weiterhin sind Gegenstand der zu vergebenden Leistungen die vorbereitende Maßnahmen zur Aufstellung eines CT-Containers
Auf dem Gelände der Klinik für Strahlentherapie als Interimsmaßnahme während der Bauzeit.
Im Leistungsumfang des AN sind sämtliche Planungsleistungen, die zur Herstellung und Montage des schlüsselfertigen und gebrauchsfähigen Interimgebäudes erforderlich sind, enthalten.
Der Vertragsgegenstand umfasst sämtliche Leistungen zur Erstellung des betriebsfertigen Interimsgebäudes, einschl. Herrichten des Geländes, Fundamentierung, Erschließung mit Medien, Lieferung und Montage der Containeranlage, technische Gebäudeausstattung,
Verkehrsmäßige Erschließung (Fußgänger und Fahrverkehr/Parkplätze), einschl. Demontage und Rücktransport.
Die genauen Details zum Leistungsumfang können den Veragbunterlagen und dort der Funktionalen Leistungsbeschreibung entnommen werden.
Universitätsklinikum Bonn AöR
Venusberg-Campus 1
53127 Bonn
Die genauen Details zum Leistungsumfang können den Veragbunterlagen und dort der Funktionalen Leistungsbeschreibung entnommen werden.
Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Vergabe von Planungs- und Bauleistungen zur Erstellung eines Interimsgebäudes als schlüsselfertig, farikneue Containeranlage auf dem Gelände des Universitätsklinikums Bonn – Venusberg.
Das Interimsgebäude dient als Ersatz der Räumllichkeiten, die durch den Umbau und die Erweiterung des Gebäudes für Strahlentherapie und Radioonkologie temporär (während der Bauzeit) nicht mehr zur Verfügung stehen.
Die dafür vorgesehene Containeranlage wird auf einem gegenüberliegenden Parkplatz errichtet und ist nach Abschluss der Baumaßnahmen zu entfernen.
Weiterhin sind Gegenstand der zu vergebenden Leistungen die vorbereitende Maßnahmen zur Aufstellung eines CT-Containers
Auf dem Gelände der Klinik für Strahlentherapie als Interimsmaßnahme während der Bauzeit.
Im Leistungsumfang des AN sind sämtliche Planungsleistungen, die zur Herstellung und Montage des schlüsselfertigen und gebrauchsfähigen Interimgebäudes erforderlich sind, enthalten.
Der Vertragsgegenstand umfasst sämtliche Leistungen zur Erstellung des betriebsfertigen Interimsgebäudes, einschl. Herrichten des Geländes, Fundamentierung, Erschließung mit Medien, Lieferung und Montage der Containeranlage, technische Gebäudeausstattung,
Verkehrsmäßige Erschließung (Fußgänger und Fahrverkehr/Parkplätze), einschl. Demontage und Rücktransport.
Die genauen Details zum Leistungsumfang können den Veragbunterlagen und dort der Funktionalen Leistungsbeschreibung entnommen werden.
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
Der Auftraggeber fordert die Angabe der Gesamtumsätze der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre.
4.3.4 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Die folgenden genannten Anforderungen müssen im Falle einer Bietergemeinschaft durch die Bietergemeinschaft insgesamt erfüllt sein, d. h. für die Beurteilung der technischen Leistungsfähigkeit einer Bietergemeinschaft wird die Bietergemeinschaft als Ganzes beurteilt. Es ist daher ausreichend, wenn mindestens ein Mitglied der Bietergemeinschaft die geforderten Erklärungen und Nachweise erbringt
Die Bieter/Bietergemeinschaften müssen Referenzen aus den letzten 10 Jahren zu mit dem hier ausgeschriebenen Auftrag hinsichtlich Größe und Komplexität vergleichbaren Leistungen (Planung und Bau) benennen.
Geforderte Mindeststandards hinsichtlich der vergleichbaren Projekte sind:
a. Durch die vorgelegten Referenzen ist hinsichtlich der Planungsleistungen insgesamt die abgeschlossene Ausführung der Leistungsphasen 2 (Vorplanung) bis einschließlich 5 (Ausführungsplanung) nachzuweisen.
Der Nachweis kann insoweit auch durch die Vorlage mehrerer Referenzen erbracht werden, wobei die jeweilige Referenz nur für solche Leistungsphasen berücksichtigt wird, die im Zeitpunkt der Einreichung des Teilnahmeantrags tatsächlich abgeschlossen sind.
b. Die Referenzen für den Bereich Bauleistungen müssen abgeschlossene Bauprojekte zum Gegenstand haben.
Der Nachweis der geforderten Mindeststandards kann durch eine oder mehrere Referenzen erbracht werden.
Die Erklärung muss Angaben zu:
— Bezeichnung und Inhalt des Referenzprojektes,
— Beschreibung der ausgeführten Planungsleistungen mit Angaben zu den beauftragten und zum Zeitpunkt der Einreichung des Teilnahmeantrags abgeschlossenen Leistungsphasen,
— Angabe dazu, ob es sich um ein Projekt im laufenden Betrieb (Planung und Bau) handelt,
— Angabe zum Inbetriebnahmezeitpunkt des Bauwerks,
— Ausführungszeitraum,
— Projektvolumen (Baukosten),
— Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Unterauftragnehmer),
— Benennung der Kontaktdaten (E-Mail, Telefon) eines Ansprechpartners beim Auftraggeber.
Enthalten (vgl. Formblatt technische Leistungsfähigkeit, Anlage 06 zu den Vergabeunterlagen für den Teilnahmewettbewerb)
Der Auftraggeber fordert die Angabe der Gesamtumsätze der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre.
4.3.4 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Die folgenden genannten Anforderungen müssen im Falle einer Bietergemeinschaft durch die Bietergemeinschaft insgesamt erfüllt sein, d. h. für die Beurteilung der technischen Leistungsfähigkeit einer Bietergemeinschaft wird die Bietergemeinschaft als Ganzes beurteilt. Es ist daher ausreichend, wenn mindestens ein Mitglied der Bietergemeinschaft die geforderten Erklärungen und Nachweise erbringt.
Die Bieter/Bietergemeinschaften müssen Referenzen aus den letzten 10 Jahren zu mit dem hier ausgeschriebenen Auftrag hinsichtlich Größe und Komplexität vergleichbaren Leistungen (Planung und Bau) benennen.
Geforderte Mindeststandards hinsichtlich der vergleichbaren Projekte sind:
a. Durch die vorgelegten Referenzen ist hinsichtlich der Planungsleistungen insgesamt die abgeschlossene Ausführung der Leistungsphasen 2 (Vorplanung) bis einschließlich 5 (Ausführungsplanung) nachzuweisen.
Der Nachweis kann insoweit auch durch die Vorlage mehrerer Referenzen erbracht werden, wobei die jeweilige Referenz nur für solche Leistungsphasen berücksichtigt wird, die im Zeitpunkt der Einreichung des Teilnahmeantrags tatsächlich abgeschlossen sind.
b. Die Referenzen für den Bereich Bauleistungen müssen abgeschlossene Bauprojekte zum Gegenstand haben.
Der Nachweis der geforderten Mindeststandards kann durch eine oder mehrere Referenzen erbracht werden.
Die Erklärung muss Angaben zu:
— Bezeichnung und Inhalt des Referenzprojektes,
— Beschreibung der ausgeführten Planungsleistungen mit Angaben zu den beauftragten und zum Zeitpunkt der Einreichung des Teilnahmeantrags abgeschlossenen Leistungsphasen,
— Angabe dazu, ob es sich um ein Projekt im laufenden Betrieb (Planung und Bau) handelt,
— Angabe zum Inbetriebnahmezeitpunkt des Bauwerks,
— Ausführungszeitraum,
— Projektvolumen (Baukosten),
— Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Unterauftragnehmer),
— Benennung der Kontaktdaten (E-Mail, Telefon) eines Ansprechpartners beim Auftraggeber.
Enthalten (vgl. Formblatt technische Leistungsfähigkeit, Anlage 06 zu den Vergabeunterlagen für den Teilnahmewettbewerb)
Der Auftraggeber fordert die Angabe der Gesamtumsätze der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre.
4.3.4 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Die folgenden genannten Anforderungen müssen im Falle einer Bietergemeinschaft durch die Bietergemeinschaft insgesamt erfüllt sein, d. h. für die Beurteilung der technischen Leistungsfähigkeit einer Bietergemeinschaft wird die Bietergemeinschaft als Ganzes beurteilt. Es ist daher ausreichend, wenn mindestens ein Mitglied der Bietergemeinschaft die geforderten Erklärungen und Nachweise erbringt.
Die Bieter / Bietergemeinschaften müssen Referenzen aus den letzten 10 Jahren zu mit dem hier ausgeschriebenen Auftrag hinsichtlich Größe und Komplexität vergleichbaren Leistungen (Planung und Bau) benennen.
Geforderte Mindeststandards hinsichtlich der vergleichbaren Projekte sind:
a. Durch die vorgelegten Referenzen ist hinsichtlich der Planungsleistungen insgesamt die abgeschlossene Ausführung der Leistungsphasen 2 (Vorplanung) bis einschließlich 5 (Ausführungsplanung) nachzuweisen.
Der Nachweis kann insoweit auch durch die Vorlage mehrerer Referenzen erbracht werden, wobei die jeweilige Referenz nur für solche Leistungsphasen berücksichtigt wird, die im Zeitpunkt der Einreichung des Teilnahmeantrags tatsächlich abgeschlossen sind.
b. Die Referenzen für den Bereich Bauleistungen müssen abgeschlossene Bauprojekte zum Gegenstand haben.
Der Nachweis der geforderten Mindeststandards kann durch eine oder mehrere Referenzen erbracht werden.
Die Erklärung muss Angaben zu:
— Bezeichnung und Inhalt des Referenzprojektes,
— Beschreibung der ausgeführten Planungsleistungen mit Angaben zu den beauftragten und zum Zeitpunkt der Einreichung des Teilnahmeantrags abgeschlossenen Leistungsphasen,
— Angabe dazu, ob es sich um ein Projekt im laufenden Betrieb (Planung und Bau) handelt,
— Angabe zum Inbetriebnahmezeitpunkt des Bauwerks,
— Ausführungszeitraum,
— Projektvolumen (Baukosten),
— Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Unterauftragnehmer),
— Benennung der Kontaktdaten (E-Mail, Telefon) eines Ansprechpartners beim Auftraggeber.
Enthalten (vgl. Formblatt technische Leistungsfähigkeit, Anlage 06 zu den Vergabeunterlagen für den Teilnahmewettbewerb)
Der Auftraggeber fordert die Angabe der Gesamtumsätze der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre.
4.3.4 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Die folgenden genannten Anforderungen müssen im Falle einer Bietergemeinschaft durch die Bietergemeinschaft insgesamt erfüllt sein, d.h. für die Beurteilung der technischen Leistungsfähigkeit einer Bietergemeinschaft wird die Bietergemeinschaft als Ganzes beurteilt. Es ist daher ausreichend, wenn mindestens ein Mitglied der Bietergemeinschaft die geforderten Erklärungen und Nachweise erbringt.
Die Bieter/Bietergemeinschaften müssen Referenzen aus den letzten 10 Jahren zu mit dem hier ausgeschriebenen Auftrag hinsichtlich Größe und Komplexität vergleichbaren Leistungen (Planung und Bau) benennen.
Geforderte Mindeststandards hinsichtlich der vergleichbaren Projekte sind:
a. Durch die vorgelegten Referenzen ist hinsichtlich der Planungsleistungen insgesamt die abgeschlossene Ausführung der Leistungsphasen 2 (Vorplanung) bis einschließlich 5 (Ausführungsplanung) nachzuweisen.
Der Nachweis kann insoweit auch durch die Vorlage mehrerer Referenzen erbracht werden, wobei die jeweilige Referenz nur für solche Leistungsphasen berücksichtigt wird, die im Zeitpunkt der Einreichung des Teilnahmeantrags tatsächlich abgeschlossen sind.
b. Die Referenzen für den Bereich Bauleistungen müssen abgeschlossene Bauprojekte zum Gegenstand haben.
Der Nachweis der geforderten Mindeststandards kann durch eine oder mehrere Referenzen erbracht werden.
Die Erklärung muss Angaben zu:
— Bezeichnung und Inhalt des Referenzprojektes,
— Beschreibung der ausgeführten Planungsleistungen mit Angaben zu den beauftragten und zum Zeitpunkt der Einreichung des Teilnahmeantrags abgeschlossenen Leistungsphasen,
— Angabe dazu, ob es sich um ein Projekt im laufenden Betrieb (Planung und Bau) handelt,
— Angabe zum Inbetriebnahmezeitpunkt des Bauwerks,
— Ausführungszeitraum,
— Projektvolumen (Baukosten),
— Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Unterauftragnehmer),
— Benennung der Kontaktdaten (E-Mail, Telefon) eines Ansprechpartners beim Auftraggeber.
Enthalten (vgl. Formblatt technische Leistungsfähigkeit, Anlage 06 zu den Vergabeunterlagen für den Teilnahmewettbewerb)
Der Auftraggeber fordert die Angabe der Gesamtumsätze der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre.
4.3.4 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Die folgenden genannten Anforderungen müssen im Falle einer Bietergemeinschaft durch die Bietergemeinschaft insgesamt erfüllt sein, d.h. für die Beurteilung der technischen Leistungsfähigkeit einer Bietergemeinschaft wird die Bietergemeinschaft als Ganzes beurteilt. Es ist daher ausreichend, wenn mindestens ein Mitglied der Bietergemeinschaft die geforderten Erklärungen und Nachweise erbringt.
Die Bieter/Bietergemeinschaften müssen Referenzen aus den letzten 10 Jahren zu mit dem hier ausgeschriebenen Auftrag hinsichtlich Größe und Komplexität vergleichbaren Leistungen (Planung und Bau) benennen.
Geforderte Mindeststandards hinsichtlich der vergleichbaren Projekte sind:
a. Durch die vorgelegten Referenzen ist hinsichtlich der Planungsleistungen insgesamt die abgeschlossene Ausführung der Leistungsphasen 2 (Vorplanung) bis einschließlich 5 (Ausführungsplanung) nachzuweisen.
Der Nachweis kann insoweit auch durch die Vorlage mehrerer Referenzen erbracht werden, wobei die jeweilige Referenz nur für solche Leistungsphasen berücksichtigt wird, die im Zeitpunkt der Einreichung des Teilnahmeantrags tatsächlich abgeschlossen sind.
b. Die Referenzen für den Bereich Bauleistungen müssen abgeschlossene Bauprojekte zum Gegenstand haben.
Der Nachweis der geforderten Mindeststandards kann durch eine oder mehrere Referenzen erbracht werden.
Die Erklärung muss Angaben zu:
— Bezeichnung und Inhalt des Referenzprojektes,
— Beschreibung der ausgeführten Planungsleistungen mit Angaben zu den beauftragten und zum Zeitpunkt der Einreichung des Teilnahmeantrags abgeschlossenen Leistungsphasen,
— Angabe dazu, ob es sich um ein Projekt im laufenden Betrieb (Planung und Bau) handelt,
— Angabe zum Inbetriebnahmezeitpunkt des Bauwerks,
— Ausführungszeitraum,
— Projektvolumen (Baukosten),
— Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Unterauftragnehmer),
— Benennung der Kontaktdaten (E-Mail, Telefon) eines Ansprechpartners beim Auftraggeber.
Enthalten (vgl. Formblatt technische Leistungsfähigkeit, Anlage 06 zu den Vergabeunterlagen für den Teilnahmewettbewerb)
Der Auftraggeber fordert die Angabe der Gesamtumsätze der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre.
4.3.4 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Die folgenden genannten Anforderungen müssen im Falle einer Bietergemeinschaft durch die Bietergemeinschaft insgesamt erfüllt sein, d.h. für die Beurteilung der technischen Leistungsfähigkeit einer Bietergemeinschaft wird die Bietergemeinschaft als Ganzes beurteilt. Es ist daher ausreichend, wenn mindestens ein Mitglied der Bietergemeinschaft die geforderten Erklärungen und Nachweise erbringt.
Die Bieter/Bietergemeinschaften müssen Referenzen aus den letzten 10 Jahren zu mit dem hier ausgeschriebenen Auftrag hinsichtlich Größe und Komplexität vergleichbaren Leistungen (Planung und Bau) benennen.
Geforderte Mindeststandards hinsichtlich der vergleichbaren Projekte sind:
a. Durch die vorgelegten Referenzen ist hinsichtlich der Planungsleistungen insgesamt die abgeschlossene Ausführung der Leistungsphasen 2 (Vorplanung) bis einschließlich 5 (Ausführungsplanung) nachzuweisen.
Der Nachweis kann insoweit auch durch die Vorlage mehrerer Referenzen erbracht werden, wobei die jeweilige Referenz nur für solche Leistungsphasen berücksichtigt wird, die im Zeitpunkt der Einreichung des Teilnahmeantrags tatsächlich abgeschlossen sind.
b. Die Referenzen für den Bereich Bauleistungen müssen abgeschlossene Bauprojekte zum Gegenstand haben.
Der Nachweis der geforderten Mindeststandards kann durch eine oder mehrere Referenzen erbracht werden.
Die Erklärung muss Angaben zu:
— Bezeichnung und Inhalt des Referenzprojektes,
— Beschreibung der ausgeführten Planungsleistungen mit Angaben zu den beauftragten und zum Zeitpunkt der Einreichung des Teilnahmeantrags abgeschlossenen Leistungsphasen,
— Angabe dazu, ob es sich um ein Projekt im laufenden Betrieb (Planung und Bau) handelt,
— Angabe zum Inbetriebnahmezeitpunkt des Bauwerks,
— Ausführungszeitraum,
— Projektvolumen (Baukosten),
— Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Unterauftragnehmer),
— Benennung der Kontaktdaten (E-Mail, Telefon) eines Ansprechpartners beim Auftraggeber.
Enthalten (vgl. Formblatt technische Leistungsfähigkeit, Anlage 06 zu den Vergabeunterlagen für den Teilnahmewettbewerb)
Abschnitt IV: Verfahren
Universitätsklinikum Bonn
GB 4 Einkauf, Materialwirtschaft & Logistik
Versorgungszentrum, 4. OG, Raum 003
Sigmund-Freud-Str. 25
53127 Bonn
Gemäß § 14 EU VOB/A
Die Öffnung der Angebote wird von mindestens 2 Vertretern des öffentlichen Auftraggebers gemeinsam an einem Termin (Öffnungstermin) unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist durchgeführt. Bieter nehmen am Öffnungstermin nicht teil.
Abschnitt VI: Weitere Angaben
Zuschlagerteilung erfolgt über den Projektraum der E-Vergabeplattform. Sämtliche Korrespondenz wird ausschließlich über den Projektraum auf der E-Vergabeplattform abgebildet.
Bekanntmachungs-ID: CXPNY5YDM74
Ort: Köln
Postleitzahl: 50606
Land: Deutschland
Telefon: [removed]
Fax: [removed]
Es wird auf die im § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB dargestellte Frist von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, verwiesen.
Ort: Köln
Postleitzahl: 50606
Land: Deutschland
Telefon: [removed]
Fax: [removed]