Öffentliche Ausschreibung Bad Schussenried 2023 036_021_ 420

036_021_ 420_BA 1 -3 Heizung

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Bad Schussenried
NUTS-Code: DE146 Biberach
Postleitzahl: 88427
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n):[gelöscht]
E-Mail: [gelöscht]
Telefon: [gelöscht]
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zfp-zentrum.de
Adresse des Beschafferprofils: https://www.zfp-ausschreibung.de/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung

Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Einrichtung des öffentlichen Rechts

I.5)Haupttätigkeit(en)

Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung

II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

036_021_ 420_BA 1 -3 Heizung

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

45232141 Heizanlage

II.1.3)Art des Auftrags

Bauauftrag

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Für die Sanierung des Gebäudes "Malvine-Weiss-Haus" in 3 Bauabschnitten sollen Heizungsarbeiten ausgeführt werden. Es handelt sich um ein Klinikgebäude für Psychiatrie und Forensik.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: [Betrag gelöscht] EUR

II.2)Beschreibung

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

44620000 Heizkörper und Heizkessel sowie Zubehör für Zentralheizungen

45331100 Installation von Zentralheizungen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DE146 Biberach

Hauptort der Ausführung:

Bad Schussenried, Malvine-Weiss-Haus

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Die Arbeiten umfassen im Wesentlichen folgende Leistungen:

Vollständige Sanierung einer Psychiatrischen Einrichtung im laufenden Betrieb in zwei Bauabschnitten (BA1 =UG & EG; BA2=1.0G & 2.0G).

Abschnittsweiser Rückbau der Heizungstechnik,

gesamt Stahlrohr bis DN80 ca. 1600m,

bauseitige Demontage von Heizkörpern und Dämmung.

Anschluss an Bestandsversorgung aus Technikzentrale. Heizungsleistung gesamt ca. 350kW,

Aufbau Heizungsverteilung mit insgesamt 5 Pumpengruppen, Installation in schwarzem Stahlrohr geschweißt bis DN80 ca. 3000m,

Pumpengruppe Flächenheizung in Mehrschichtverbundrohr bis DN40 ca. 150m.

Gesamtzahl Heizkörper nach Klinikstandart ca. 220 Stk. Deckenheizsystem ca. 1oom2

Wandheizelemente ca. 35 Stk. Wärmedämmung und Brandschutz nach gültigen Regeln und Normen.

Besonderheiten: Teilinbetriebnahme BA 1,

Sämtliche Installationen Vandalismusgeschützt und Suizidpräventiv,

Heizkörperbefestigungen nach Anforderungsklasse 4,

Multisplitkälte 14kW R410a mit 4 Inneneinheiten,

Kältemittelleitungen ca. 90m.

Die BGF beträgt ca. 5.380m².

Beginn der Ausführung: BA01 08.05.2023 - BA02 10.06.2024.

Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: BA01 26.01.2024 - BA02 31.01.2025.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Preis

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Nebenangebote sind nicht zugelassen. Mehrere Hauptangebote sind ebenfalls nicht zugelassen.

Die Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt.

Zugelassene Angebotsabgabe ist elektronisch in Textform.

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefordert.

Die Zuschlagskriterien werden in den Vergabeunterlagen benannt.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung

IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben

IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 238-686785

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems

IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

036_021_ 420_BA 1 -3 Heizung

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe

V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

10/02/2023

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 5

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Laupheim
NUTS-Code: DE146 Biberach
Postleitzahl: 88471
Land: Deutschland

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: [Betrag gelöscht] EUR

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ausführungstermine:

Beginn der Ausführung: BA01 08.05.2023 - BA02 10.06.2024

Fertigstellung BA01 26.01.2024 - BA02 31.01.2025

Weitere Fristen: siehe Bauzeitenplan

Sicherheiten: für die Vertragserfüllung 5,0 v.H. der Auftragssumme

für Mängelansprüche 3,0 v.H. der Abrechnungssumme

Zahlungsbedingungen: nach § 16 VOB/B und den besonderen und zusätzlichen Vertragsbedingungen.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Karlsruhe
Postleitzahl: 76133
Land: Deutschland
Internet-Adresse: http://www.rp.baden-wuerttemberg.de

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

18/04/2023

Datenschutzerklärung