5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45221110 Bau von Brücken
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45221119 Bauarbeiten zur Erneuerung von Brücken, 45247110 Kanalbauarbeiten, 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
5.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Ulm
Postleitzahl: 89073
Land, Gliederung (NUTS): Ulm, Stadtkreis (DE144)
Land: Deutschland
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/06/2027
Enddatum der Laufzeit: 30/06/2029
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: nein
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Eignungskriterien: Bekanntmachung
Kriterium: Eintragung in das Handelsregister
Beschreibung des Eignungskriteriums: Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen und juristischen Personen, die die in der EU- Auftragsbekanntmachung geforderte Eignung aufweisen sowie Bewerbergemeinschaften, die die Eignungsanforderungen erfüllen. _________________________________________________________________________________________________ Nachweis über die Eintragung in das Handelsregister durch Vorlage eines aktuellen Registerauszuges. Sollte keine Pflicht zur Eintragung ins Handelsregister bestehen, ist alternativ die Eintragung in ein Berufsregister oder in die Handwerkerrolle vorzulegen.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Kriterium: Eintragung in ein relevantes Berufsregister
Beschreibung des Eignungskriteriums: Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen und juristischen Personen, die die in der EU- Auftragsbekanntmachung geforderte Eignung aufweisen sowie Bewerbergemeinschaften, die die Eignungsanforderungen erfüllen. _________________________________________________________________________________________________ Nachweis über die Eintragung in das Handelsregister durch Vorlage eines aktuellen Registerauszuges. Sollte keine Pflicht zur Eintragung ins Handelsregister bestehen, ist alternativ die Eintragung in ein Berufsregister oder in die Handwerkerrolle vorzulegen.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Kriterium: Berufliche Risikohaftpflichtversicherung
Beschreibung des Eignungskriteriums: Es ist ein aktueller Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung in Höhe von mindestens 5.000.000 € für Personenschäden und mindestens 5.000.000 € für Sach- und Vermögensschäden je Versicherungsfall oder eine Erklärung einer Versicherungsgesellschaft, im Auftragsfall einen entsprechenden Versicherungsschutz mit dem Auftragnehmer innerhalb von zwei Wochen nach Erteilung des Zuschlags zu schließen, einzureichen. Der Versicherungsschutz muss je Versicherungsfall mindestens zu den zuvor angegebenen Mindestversicherungssummen über die gesamte Vertragslaufzeit aufrecht erhalten bleiben. Dieser Nachweis ist bei Bietergemeinschaften von jedem Mitglied der Bietergemeinschaft vorzulegen.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Kriterium: Relevante Bildungs- und Berufsqualifikationen
Beschreibung des Eignungskriteriums: Qualifikation im Kanalbau: Bewerber müssen mit Einreichung des Teilnahmeantrags und während der Werkleistung die erforderliche Qualifikation (Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) nachweisen. Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 – Beurteilungsgruppe AK2 sind zu erfüllen. Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der Anforderungen und die Gütersicherung des Unternehmens nach Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 mit dem Besitz des entsprechenden RAL - Gütezeichens Kanalbau für die geforderte(n) Beurteilungsgruppe(n) nachweist. Der Nachweis gilt gleichfalls als erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der Anforderungen durch einen Prüfbericht entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Abschnitt 4.1 „Erstprüfung“ für die geforderte(n) Beurteilungsgruppe(n) nachweist und eine Verpflichtung vor-legt, dass der Bieter im Auftragsfall für die Dauer der Werkleistung einen Vertrag zur Gütesicherung Kanalbau RAL - GZ 961 entsprechend Abschnitt 4.3 abschließt und die zugehörige „Eigenüberwachung“ entsprechend Abschnitt 4.2 durchführt. Der Auftragnehmer verpflichtet sich alle Eigen- und Fremdüberwachungs- Protokolle dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen. _________________________________________________________________________________________________ Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen: Bitte benennen sie eine verantwortliche Person für die Sicherungsarbeiten von Arbeitsstellen an Straßen gemäß ZTV – SA 97 (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen) und RSA 21 (Richtlinie für die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen) und reichen einen entsprechenden Qualifikationsnachweis für die benannte Person ein. Zudem ist zu benennen, für welches Unternehmen die benannte Person tätig ist. _________________________________________________________________________________________________Sachkundenachweis TRGS 519 Asbest - großer Asbestschein: Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten (ASI-Arbeiten) an schwach gebundenem Asbest müssen, um die Tätigkeiten sicher durchführen zu können, gemäß TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) von mindestens einem Sachkundigen geleitet und beaufsichtigt werden. Mit dem Teilnahmeantrag ist ein gültiger Nachweis mind. einer qualifizierten Person für den sicheren Umgang mit schwach gebundenem Asbest gemäß TRGS 519 Nummer 2.7 Anlage 3 („großer Asbestschein“) einzureichen. _________________________________________________________________________________________________ Stahlbaufertigung, Standort und Qualifikation des Stahlbauunternehmens: Die ausführende Stahlbaufirma muss einen Unternehmensstandort in mindestens einem der Teilnehmerstaaten der EU, EFTA führen und eine Eignung gemäß EXC 3 (DIN EN 1090-2) nachweisen können.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Kriterium: Referenzen zu bestimmten Arbeiten
Beschreibung des Eignungskriteriums: Der Bewerber hat folgende Mindestreferenzen für erbrachte Bauleistungen vorzulegen: Referenz 1: Vorlage einer ersten Referenz über die Bauleistungen für den Neubau eines integralen oder semi-integralen Brückenbauwerks in Stahl- oder Stahlverbundbauweise mit Einzelstützweiten größer gleich 20 m gemäß der Anforderungsklasse 2 (RE-ING). Referenz 2: Vorlage einer zweiten Referenz Bauausführung im Kanalbau unter erschwerten Bedingungen (vgl. RAL GZ 961). Die Ausführung der Arbeiten muss in offener Bauweise, mit einer Tiefenlage des Kanals von größer gleich 3 m und einer Länge von größer 40m inklusive Einbau von mindestens 2 Schächten sein. Referenz 3: Vorlage einer dritten Referenz über die Bauleistungen für den Abbruch einer Spannbeton-brücke mit einer Stützweite größer gleich 20 m über einem 2-bahnigen Straßenquerschnitt mit jeweils 2 Fahrsteifen ohne, dass ein Verfahren mit Sprengung verwendet wurde. Referenz 4: Vorlage einer vierten Referenz über die Bauleistungen für Tiefgründungsarbeiten mit Bohr-pfählen mit einem Durchmesser größer 1,20m und einer Länge größer 8 m. Die Anforderung an den Durchmesser und die Größe muss kombiniert innerhalb einer Referenz erfüllt sein. _________________________________________________________________________________________________ Die geforderten Referenzen 1-4 müssen eine Unternehmenszuordnung der letzten 10 Jahren erfüllen. Für Bietergemeinschaften ist es ausreichend, die Referenzen aus den Einzelunter-nehmen der letzten 10 Jahre zu erfüllen. Der Stichtag der Abnahme darf demnach frühestens am 31. Dezember 2016 erfolgt sein. _________________________________________________________________________________________________ Die Referenzen sind eindeutig zu kennzeichnen. Für die Referenz 1 dürfen bis max. drei abgenommene Bauwerken/Projekten, für die Referenzen 2-4 dürfen bis max. zwei abgenommene Bauwerke/Projekte je Referenz benannt werden. Je Referenz ist zusätzlich zu den Angaben im Teilnahmeformular eine Referenzbeschreibung mit max. 4 Din A4 Seiten je Bauwerk/Projekt inklusiven Bildern einzureichen. _________________________________________________________________________________________________ Die Wertung der Referenzen erfolgt anhand nachfolgender Kriterien 1-4: _________________________________________________________________________________________________ Kriterium 1: Referenzen Neubau von integralen oder semi-integralen Brückenbauwerken in Stahl- oder Stahlverbundbauweise mit Einzelstützweiten größer 20 m gemäß der Anforderungsklassen (RE-ING). 3 Integrale oder semi-integrale Brückenbauwerke mit einer Einzelstützweite ≥ 20 m oder 1 Integrales oder semi-integrales Brückenbauwerk mit einer Einzelstützweite ≥ 40 m = 6 Punkte; 2 Integrale oder semi-integrale Brückenbauwerke mit einer Einzelstützweite ≥ 20 m = 3 Punkte; 1 Integrales oder semi-integrales Brückenbauwerk mit einer Einzelstützweite ≥ 20 m = 1 Punkt _________________________________________________________________________________________________ Kriterium 2: Referenz Bauausführung im Kanalbau unter erschwerten Bedingungen. Die Ausführung der Arbeiten muss in offener Bauweise, mit einer Tiefenlage des Kanals von größer gleich 3 m und einer Länge von größer 40m inklusive Einbau von mindestens 2 Schächten sein. 1 Baumaßnahme in einer Tiefenlage > 5 m = 2 Punkte; 1 Baumaßnahme in einer Tiefenlage >= 3 m = 1 Punkt _________________________________________________________________________________________________ Kriterium 3: Referenz Abbruch vergleichbarer Bauwerke über die Bauleistungen für den Abbruch einer Spannbetonbrücke mit einer Stützweite größer 20 m über einem 2-bahnigen Straßenquerschnitt mit jeweils 2 Fahrsteifen ohne, dass ein Verfahren mit Sprengung verwendet wurde. > 1 Brückenabbruch Spannbetonbrücke = 2 Punkte; 1 Brückenabbruch Spannbetonbrücke = 1 Punkte _________________________________________________________________________________________________ Kriterium 4: Referenz Tiefgründungsarbeiten Bohrpfähle über die Bauleistungen für Tiefgründungsarbeiten mit Bohrpfählen mit einem Durchmesser größer 1m, bei einer Länge größer 8 m. > 1 Projekt mit Großbohrpfählen, D > 1,20m und Länge > 10 m = 2 Punkte; 1 Projekt mit Großbohrpfählen, D > 1,20m und Länge > 8 m = 1 Punkt _________________________________________________________________________________________________ Für den Fall, dass nach der vorstehend beschriebenen Vorgehensweise durch Punktegleichstand die vorgesehene Anzahl der zur Angebotsabgabe aufzufordernden Bieter überschritten wird, führen jüngere Referenzen (späterer Abnahmezeitpunkt), die für die Referenzanforderung 1 (Neubau vergleichbares Bauwerk) eingereicht wurden, zur Bevorzugung eines Bewerbers. Bei gleichen Abnahmezeitpunkten entscheidet ggf. das Los.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung des Eignungskriteriums: Der Bewerber hat folgende Mindestreferenzen für erbrachte Dienstleistungen vorzulegen: Vorlage einer fünften Referenz über die Erbringung von Leistungen der Objektplanung "Ingenieurbauwerke" sowie der Fachplanung „Tragwerksplanung“ jeweils in der Leistungsphase 5 nach HOAI, für den Ersatzneubau eines Brückenbauwerks, mit anrechenbaren Kosten von mindestens EUR 7 Mio. netto. Die Abnahme des Bauwerks darf frühestens am 31. Dezember 2021 erfolgt sein. _________________________________________________________________________________________________ Die Referenzen sind eindeutig zu kennzeichnen. Für die Referenz 5 dürfen bis max. zwei abgenommene Bauwerke/Projekte je Referenz benannt werden. Je Referenz ist zusätzlich zu den Angaben im Teilnahmeformular eine Referenzbeschreibung mit max. 4 Din A4 Seiten je Bauwerk/Projekt inklusiven Bildern einzureichen. _________________________________________________________________________________________________ Kriterium 5: Erbringung von Leistungen der Objektplanung "Ingenieurbauwerke" sowie der Fachplanung „Tragwerksplanung“ jeweils in der Leistungsphase 5 nach HOAI, für den Ersatzneubau eines Brückenbauwerks. Wenn bei mind. zwei Projekten für die Referenz 1 (Neubau eines vergleichbaren Bauwerks) die Objektplanung "Ingenieurbauwerke" und die Fachplanung „Tragwerksplanung“ für die Leistungsphase 5 selbst oder als TU, GU oder im Rahmen einer ARGE-Partnerschaft erbracht wurde =3 Punkte; Wenn bei mind. einem Projekt für die Referenz 1 (Neubau eines vergleichbaren Bauwerks) die Objektplanung "Ingenieurbauwerke" und die Fachplanung „Tragwerksplanung“ für die Leistungsphase 5 selbst oder als TU, GU oder im Rahmen einer ARGE-Partnerschaft erbracht wurde = 2 Punkte; Wenn bei mind. einem Projekt für die Referenz 1 (Neubau eines vergleichbaren Bauwerks) entweder die Objektplanung "Ingenieurbauwerke" oder die Fachplanung „Tragwerksplanung“ für die Leistungsphase 5 selbst oder als TU, GU oder im Rahmen einer ARGE-Partnerschaft erbracht wurde = 1 Punkt; Wenn bei keinem Projekt für die Referenz 1 (Neubau eines vergleichbaren Bauwerks) die Objektplanung "Ingenieurbauwerke" oder die Fachplanung „Tragwerksplanung“ für die Leistungsphase 5 selbst oder als TU, GU oder im Rahmen einer ARGE-Partnerschaft erbracht wurde = 0 Punkte; _________________________________________________________________________________________________ Für den Fall, dass nach der vorstehend beschriebenen Vorgehensweise durch Punktegleichstand die vorgesehene Anzahl der zur Angebotsabgabe aufzufordernden Bieter überschritten wird, führen jüngere Referenzen (späterer Abnahmezeitpunkt), die für die Referenzanforderung 1 (Neubau vergleichbares Bauwerk) eingereicht wurden, zur Bevorzugung eines Bewerbers. Bei gleichen Abnahmezeitpunkten entscheidet ggf. das Los.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung des Eignungskriteriums: Die Bewerber haben Erklärung zum Mindestentgelt, zur den Russlandsanktionen, zum Mindestlohngesetzt sowie zu den Ausschlussgründen nach § 6e Abs. 1-4 und Abs. 6 EU-VOB/A einzureichen. Insbesondere ist gem. § 6e EU Abs. 6 Nr. 2 VOB/A zu erklären ob, dass Unternehmen zahlungsfähig ist und ein Insolvenzverfahren oder ein ähnliches Verfahren weder beantragt noch eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens nicht mangels Masse abgelehnt worden ist, und sich das Unternehmen weder im Verfahren der Liquidation befindet noch seine Tätigkeit nicht eingestellt hat. _________________________________________________________________________________________________ Bei Bewerbergemeinschaften ist zu erklären, dass im Falle einer Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes eine Bietergemeinschaft gebildet wird. Von jedem Mitglied der Bewerbergemeinschaft ist zu erklären, dass bei Bildung einer Bietergemeinschaft und einer folgenden Zuschlagserteilung eine gesamtschuldnerische Haftung vereinbart wird.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 3
Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 5
Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden
Der Erwerber behält sich das Recht vor, den Auftrag aufgrund der ursprünglichen Angebote ohne weitere Verhandlungen zu vergeben
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Beschreibung: Preis 30 %
Kriterium:
Art: Qualität
Beschreibung: Konzepte zur Projektabwicklung 70 % (davon Methoden des Termin- und Kostenmanagements 20 %, Methoden der Qualitätssicherung 10 %, Gesamtterminplan mit Konzept zur Einhaltung einer möglichst kurzen Bauzeit 30 %, Personalkonzept 10 %)
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien ausgedrückt werden kann: Preis 30 %, Konzepte zur Projektabwicklung 70 % (davon Methoden des Termin- und Kostenmanagements 20 %, Methoden der Qualitätssicherung 10 %, Gesamtterminplan mit Konzept zur Einhaltung einer möglichst kurzen Bauzeit 30 %, Personalkonzept 10 %)
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 10/12/2026 10:00:00 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: Unterlagen und Informationen
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Informationen über die Überprüfungsfristen: Es wird darauf hingewiesen, dass Verstöße gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren unverzüglich, spätestens jedoch zehn Kalendertage nach Erkennen gegenüber der Vergabestelle gerügt werden müssen. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Angebotsfrist gegenüber der Vergabestelle zu rügen (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1-3 GWB). Hilft die Auftraggeberin der Rüge in ihrem Antwortschreiben nicht ab, so kann der betreffende Bewerber nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang des Antwortschreibens der Auftraggeberin ein Nachprüfungsverfahren bei der Vergabekammer beantragen (vgl. § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB).