Öffentliche Ausschreibung Münster 2024 (15) 18S50516 Panzertruppenschule , Neubau von Unterkunftsgebäuden, Elektroinstallation, Stark- und Schwachstromanlage Referenznummer der Bekanntmachung: 18S50516 2024-01-28

(15) 18S50516 Panzertruppenschule , Neubau von Unterkunftsgebäuden, Elektroinstallation, Stark- und Schwachstromanlage Referenznummer der Bekanntmachung: 18S50516

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1.

Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Staatliches Baumanagement Lüneburger Heide

Ort: Munster

NUTS-Code: DE938 Heidekreis

Postleitzahl: 29633

Land: Deutschland

E-Mail:

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.nlbl.niedersachsen.de/lueneburger_heide/staatliches-baumanagement-lueneburger-heide-157334.html

Abschnitt II: Gegenstand

II.1.

Umfang der Beschaffung

II.1.1.

Bezeichnung des Auftrags

(15) 18S50516 Panzertruppenschule , Neubau von Unterkunftsgebäuden, Elektroinstallation, Stark- und Schwachstromanlage

Referenznummer der Bekanntmachung: 18S50516

II.1.2.

CPV-Code Hauptteil
45310000 Installation von elektrischen Leitungen

II.1.3.

Art des Auftrags
Bauauftrag

II.2.

Beschreibung

II.2.3.

Erfüllungsort

NUTS-Code: DE938 Heidekreis

II.2.4.

Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags

4 Stück NSHV und 20 Etagenverteilungen, 72.000 m Elektro Innenkabel, 2.800 Stck Schalter und Steckdosen, 1.600 Stck Decken- und Wandleuchten, 4 Stck Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, 4 Stck Brandmeldeanlagen, 320 Stck Antennendosen, 400 Stck Datendosen. Die Leistung verteilt sich auf vier Neubauten

II.2.7.

Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 27/03/2019

II.2.13.

Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 18S50516

Bezeichnung des Auftrags:

(15) Panzertruppenschule, Neubau von Unterkunftsgebäuden, Elektroinstallation, Stark- und Schwachstromanlage

V.2.

Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2.1.

Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe
29/05/2019

V.2.2.

Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3.

Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ssm GmbH

Ort: Hamburg

NUTS-Code: DE60 Hamburg

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

V.2.4.

Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession
Gesamtwert der Beschaffung: 1 724 030,22 EUR

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3.

Zusätzliche Angaben

VI.4.

Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1.

Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Bundeskartellamt Vergabekammer des Bundes

Ort: Bonn

Land: Deutschland

VI.4.4.

Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Staatliches Baumanagement Lüneburger Heide

Ort: Munster

Land: Deutschland

VI.5.

Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
24/01/2024

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1.

Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen

VII.1.1.

CPV-Code Hauptteil
45310000 Installation von elektrischen Leitungen

VII.1.2.

Weitere(r) CPV-Code(s)

VII.1.3.

Erfüllungsort

NUTS-Code: DE938 Heidekreis

VII.1.4.

Beschreibung der Beschaffung

Zusätzliche Brandschottungen als auch Starkstromkabel Umschwenkung, Anbindung Trafostation

VII.1.5.

Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 03/06/2019

VII.1.6.

Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 79 300,77 EUR

VII.1.7.

Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ssm GmbH

Ort: Hamburg

NUTS-Code: DE60 Hamburg

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

VII.2.

Angaben zu den Änderungen

VII.2.1.

Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Zusätzliche Brandschottungen als auch Starkstromkabel Umschwenkung, Anbindung Trafostation

VII.2.2.

Gründe für die Änderung

Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)

Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände: Die zusätzlichen Leistungen ergeben sich aus örtlichen Anpassungen sowie der Zusatzvereinbarung durch den Brandschutsachverständigen. Im Zuge der Bauausführung wurde beschlossen, um Verzögerungen im Bauablauf zu vermeiden, dass ein Nachunternehmer der Fa. ssm Brandschutzschottungen ausführt. Um die Starkstromversorgung der Gebäude zu realisieren wurden Anpassungen an der Trafostation 51 sowie an der Aussenverkabelung notwendig. Aufgrund einer Änderung des Handbuches IT-Leitungsnetze (Version 3.0/Dezember 2021) müssen die Datenschränke zusätzlich mit Fehlerstromschutzschaltern abgesichert werden.

VII.2.3.

Preiserhöhung

Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)

Wert ohne MwSt.: 1 938 252,46 EUR

Gesamtauftragswert nach den Änderungen

Wert ohne MwSt.: 2 017 553,23 EUR

Datenschutzerklärung