2. S-Bahn-Stammstrecke München, Ingenieurtechnische Unterstützung bei komplexen und baubetrieblichen Nachträgen im BA20, Hbf und Tunnel West (VE1138) Referenznummer der Bekanntmachung: 21FEI51383
Berichtigung
Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben
Dienstleistungen
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 047-123227)
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Frankfurt Main
NUTS-Code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postleitzahl: 60327
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n):[gelöscht]
E-Mail: [gelöscht]
Telefon: [gelöscht]
Fax: [gelöscht]
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.deutschebahn.com/bieterportal
Abschnitt II: Gegenstand
2. S-Bahn-Stammstrecke München, Ingenieurtechnische Unterstützung bei komplexen und baubetrieblichen Nachträgen im BA20, Hbf und Tunnel West (VE1138)
Die hier ausgeschriebenen Leistungen umfassen die Beurteilung von Leistungsstörungen und baubetrieblichen Fragestellungen im Bauabschnitt unterirdisch West und Hauptbahnhof (BA20) im Zusammenhang mit Bauverträgen und Verträgen über Architekten- oder Ingenieurleistungen.
Ziel ist es, eingetretene oder drohende Verzögerungen der vertraglichen Leistungen, Störungen, Auswirkungen aus Nachtragsleistungen oder anderen Ansprüchen und Forderungen der Auftragnehmer zu untersuchen und auszuwerten, baubetriebliche Fragestellungen insgesamt zu bewerten und dem AG Vorschläge und Entscheidungshilfen zum Umgang mit solchen Vorfällen zu unterbreiten. Eine Rechtsberatung des Auftraggebers ist nicht Gegenstand der ausgeschriebenen Leistungen. Zur Leistungserbringung gefordert sind aber fundierte Kenntnisse der bei der Beurteilung einschlägiger Nachtragsforderungen relevanten bauvertragsrechtlichen Grundsätze zu Grund und Höhe insoweit geltend gemachter Ansprüche, speziell im Bereich baubetrieblich relevanter Störungssituationen. Die eigenverantwortliche Anwendung dieser Kenntnisse ist wesentlicher Bestandteil der ordnungsgemäßen Erfüllung der ausgeschriebenen Leistungen.
Abschnitt VI: Weitere Angaben
Abschnitt VII: Änderungen
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter https://bieterportal.noncd.db.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/0e2138a1-5083-444b-9f44-5d8e6d56dd5f
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter https://bieterportal.noncd.db.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/f2ff9281-ade6-416a-8a76-a72911db51e8
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt
Name und Adressen
FE.EI-S - Beschaffung Infrastruktur Region Süd
Richelstraße 3
Ort: München
NUTS-Code: DE212
Postleitzahl: 80634
Land: DE
Kontaktstelle(n):[gelöscht]
Telefon: [gelöscht]
E-Mail: [gelöscht]
Fax: [gelöscht]
Hauptadresse: http://www.deutschebahn.com/bieterportal
Adresse des Beschafferprofils:
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt
Name und Adressen
FE.EI-S - Beschaffung Infrastruktur Region Süd
Richelstr. 3
Ort: München
NUTS-Code: DE212
Postleitzahl: 80634
Land: DE
Kontaktstelle(n):[gelöscht]
Telefon: [gelöscht]
E-Mail: [gelöscht]
Fax: [gelöscht]
Hauptadresse: http://www.deutschebahn.com/bieterportal
Adresse des Beschafferprofils:
Die hier ausgeschriebenen Leistungen umfassen die Beurteilung von Leistungsstörungen und baubetrieblichen Fragestellungen im Bauabschnitt unterirdisch West und Hauptbahnhof (BA20) im Zusammenhang mit Bauverträgen und Verträgen über Architekten- oder Ingenieurleistungen.
Ziel ist es, eingetretene oder drohende Verzögerungen der vertraglichen Leistungen, Störungen, Auswirkungen aus Nachtragsleistungen oder anderen Ansprüchen und Forderungen der Auftragnehmer zu untersuchen und auszuwerten, baubetriebliche Fragestellungen insgesamt zu bewerten und dem AG Vorschläge und Entscheidungshilfen zum Umgang mit solchen Vorfällen zu unterbreiten.
Die hier ausgeschriebenen Leistungen umfassen die Beurteilung von Leistungsstörungen und baubetrieblichen Fragestellungen im Bauabschnitt unterirdisch West und Hauptbahnhof (BA20) im Zusammenhang mit Bauverträgen und Verträgen über Architekten- oder Ingenieurleistungen.
Ziel ist es, eingetretene oder drohende Verzögerungen der vertraglichen Leistungen, Störungen, Auswirkungen aus Nachtragsleistungen oder anderen Ansprüchen und Forderungen der Auftragnehmer zu untersuchen und auszuwerten, baubetriebliche Fragestellungen insgesamt zu bewerten und dem AG Vorschläge und Entscheidungshilfen zum Umgang mit solchen Vorfällen zu unterbreiten. Eine Rechtsberatung des Auftraggebers ist nicht Gegenstand der ausgeschriebenen Leistungen. Zur Leistungserbringung gefordert sind aber fundierte Kenntnisse der bei der Beurteilung einschlägiger Nachtragsforderungen relevanten bauvertragsrechtlichen Grundsätze zu Grund und Höhe insoweit geltend gemachter Ansprüche, speziell im Bereich baubetrieblich relevanter Störungssituationen. Die eigenverantwortliche Anwendung dieser Kenntnisse ist wesentlicher Bestandteil der ordnungsgemäßen Erfüllung der ausgeschriebenen Leistungen.
Beginn: 20.06.2022
Ende: 31.12.2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja Durch Beauftragung der optionalen Leistungen gemäß Absatz II.2.11.
Die Ingenieurleistungen als Hauptleistungen werden zunächst für den Zeitraum bis 31.12.2024 beauftragt (Grundlaufzeit).
Darüber hinaus sind für diese Leistungen zwei Verlängerungsoptionen vorgesehen:
• Verlängerungsoption 1: Leistungszeitraum 01.01.2025 bis 31.12.2027 (3 Jahre)
• Verlängerungsoption 2: Leistungszeitraum 01.01.2028 bis 31.12.2030 (3 Jahre)
Beginn: 18.07.2022
Ende: 31.12.2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja Durch Beauftragung der optionalen Leistungen gemäß Absatz II.2.11.
Die Ingenieurleistungen als Hauptleistungen werden zunächst für den Zeitraum bis 31.12.2024 beauftragt (Grundlaufzeit).
Darüber hinaus sind für diese Leistungen zwei Verlängerungsoptionen vorgesehen:
• Verlängerungsoption 1: Leistungszeitraum 01.01.2025 bis 31.12.2027 (3 Jahre)
• Verlängerungsoption 2: Leistungszeitraum 01.01.2028 bis 31.12.2030 (3 Jahre)
Der Bewerber bzw. die Partner der Bewerbergemeinschaft bestätigen ihre technische und berufliche Leistungsfähigkeit zum Zeitpunkt der Abgabe des Teilnahmeantrags.
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:
— Referenznachweise des Bewerbers
3 vergleichbare Leistungen, die innerhalb der letzten 10 Geschäftsjahre vor dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrages abgeschlossen wurden, sind nachzuweisen.
Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:
1. Teilleistungen Vertragsmanagement oder baubetriebliche Beratung in einem Verkehrsinfrastrukturprojekt im städtischen Bereich. Jede der beiden Teilleistungen muss mindestens einmal nachgewiesen werden.
2. Mit Baukosten (ohne Nachträge) von mindestens 20 Mio. € netto
3. Mit einem Nachtragsvolumen von mindestens 5 Mio. € netto nach Verhandlung
Zum Nachweis der geforderten Referenzen muss der Bewerber in den Tabellen des Teilnahmeantrags 21FEI51383 an den dort gekennzeichneten Leerstellen die jeweils erforderlichen Angaben zwingend eintragen. Ein Verweis auf Anlagen oder sonstige Erklärungen ist nicht zulässig, sofern nicht ausdrücklich erlaubt.
Form der geforderten Erklärungen/Nachweise:
Alle geforderten Erklärungen sind dem Teilnahmeantrag des Auftragnehmers zu entnehmen und zwingend vorzulegen. Der Teilnahmeantrag 21FEI51383 muss nach kostenloser Registrierung auf dem Vergabeportal der DB AG unter https:\bieterportal.noncd.db.de/portal/ heruntergeladen werden. Nur diese Informationen werden für die Bieterauswahl berücksichtigt. Darüber hinausgehende Unterlagen sind nicht erwünscht.
— Nachweise über die Qualifikation der vorgesehenen Mitarbeiter mit objektbezogener Eignung
Für folgende Funktionen ist die Qualifikation durch Vorlage von Urkunden, Qualifikationsnachweisen und eines aussagekräftigen Lebenslaufes mit kurzer Beschreibung der relevanten Projekte nachzuweisen:
o Projektleiter,
o Stellvertretenden Projektleiter/Ingenieur.
Lebensläufe haben mindestens folgende Angaben zu enthalten: Name, Geburtsjahr, dzt. Beschäftigung, Sprachkenntnisse, Liste der persönlichen Referenzprojekte innerhalb der nachzuweisenden Berufserfahrung mit Zeitraum der Projektbearbeitung und Funktion.
Zu den Referenzprojekten ist jeweils mind. anzugeben:
— Titel und Projektbeschreibung, abgedeckte Bereiche;
— Zeitraum der Leistungserbringung;
— Angabe der Funktion im Projekt;
— Baukosten;
— Nachtragsvolumen;
— Honorarsumme.
o Projektleiter
Qualifikationsanforderung:
1. Abschluss: abgeschlossenes Studium Dipl.-Ing./ MSc oder vergleichbarer Studienabschluss Bauingenieurwesen oder Architektur
2. mind. 15 Jahre Berufserfahrung in der baubetrieblichen Beratung
3. mind. 3 Jahre Berufserfahrung im Projektmanagement von komplexen Großprojekten in den letzten 10 Jahren.
4. Sehr gute Kenntnisse im Vertragsmanagement, insbesondere in der Bewertung und Bearbeitung von störungsmodifizierten Bauabläufen und den damit zusammenhängenden Kausalitätsketten. Der geforderte Kenntnisstand ist nachzuweisen durch eine beizulegende Auflistung, der zu entnehmen sein muss, dass die benannte Person
• im Zeitraum der letzten 5 Jahre vor Bekanntmachung dieses Vergabeverfahrens
• befasst war mit der verantwortlichen baubetrieblichen Bearbeitung von mindestens 15 Nachtragsvorgängen
• welche insoweit relevante störungsmodifizierten Bauabläufe und jeweils eine Nachtragsforderungen von mindestens netto € 2 Mio. EUR netto zum Gegenstand hatten
Als Nachweis sind Urkunde, Lebenslauf und Auflistung der bearbeiteten Nachträge einzureichen.
Geforderte Referenzen:
3 vergleichbare Leistungen, die innerhalb der letzten 10 Jahre vor dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrages abgeschlossen wurden, in denen er als Projektleiter tätig war. Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:
1. Teilleistungen Vertragsmanagement oder baubetriebliche Beratung in einem Verkehrsinfrastrukturprojekt im städtischen Bereich. Jede der beiden Teilleistungen muss mindestens einmal nachgewiesen werden.
2. Mit Baukosten (ohne Nachträge) von mindestens 20 Mio. € netto
3. Mit einem Nachtragsvolumen von mindestens 5 Mio. € netto nach Verhandlung
o Stellvertretender Projektleiter/Ingenieur
Qualifikationsanforderung:
1. Abschluss: abgeschlossenes Studium Dipl.-Ing./ MSc oder vergleichbarer Studienabschluss Bauingenieurwesen oder Architektur
2. mind. 5 Jahre Berufserfahrung in der baubetrieblichen Beratung
3. mind. 2 Jahre Berufserfahrung im Projektmanagement von komplexen Großprojekten in den letzten 10 Jahren.
4. Sehr gute Kenntnisse im Vertragsmanagement, insbesondere in der Bewertung und Bearbeitung von störungsmodifizierten Bauabläufen und den damit zusammenhängenden Kausalitätsketten. Der geforderte Kenntnisstand ist nachzuweisen durch eine beizulegende Auflistung, der zu entnehmen sein muss, dass die benannte Person
• im Zeitraum der letzten 5 Jahre vor Bekanntmachung dieses Vergabeverfahrens
• befasst war mit der verantwortlichen baubetrieblichen Bearbeitung von mindestens 10 Nachtragsvorgängen
• welche insoweit relevante störungsmodifizierten Bauabläufe und jeweils eine Nachtragsforderungen von mindestens netto € 1 Mio. EUR netto zum Gegenstand hatten
Als Nachweis sind Urkunde, Lebenslauf und Auflistung der bearbeiteten Nachträge einzureichen.
Geforderte Referenzen:
2 vergleichbare Leistungen, die innerhalb der letzten 10 Jahre vor dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrages abgeschlossen wurden, in denen er als Ingenieur tätig war.
Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:
1. Teilleistungen Vertragsmanagement oder baubetriebliche Beratung in einem Verkehrsinfrastrukturprojekt im städtischen Bereich. Jede der beiden Teilleistungen muss mindestens einmal nachgewiesen werden.
2. Mit Baukosten (ohne Nachträge) von mindestens 15 Mio. € netto
3. Mit einem Nachtragsvolumen von mindestens 3 Mio. € netto nach Verhandlung
Der Bewerber bzw. die Partner der Bewerbergemeinschaft bestätigen ihre technische und berufliche Leistungsfähigkeit zum Zeitpunkt der Abgabe des Teilnahmeantrags.
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:
— Referenznachweise des Bewerbers
3 vergleichbare Leistungen, die innerhalb der letzten 10 Geschäftsjahre vor dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrages abgeschlossen wurden, sind nachzuweisen.
Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:
1. Teilleistungen Vertragsmanagement oder baubetriebliche Beratung in einem Verkehrsinfrastrukturprojekt. Jede der beiden Teilleistungen muss mindestens einmal nachgewiesen werden.
2. Mit Baukosten (ohne Nachträge) von mindestens 20 Mio. € netto
3. Mit einem Nachtragsvolumen von mindestens 5 Mio. € netto nach Verhandlung
Zum Nachweis der geforderten Referenzen muss der Bewerber in den Tabellen des Teilnahmeantrags 21FEI51383 an den dort gekennzeichneten Leerstellen die jeweils erforderlichen Angaben zwingend eintragen. Ein Verweis auf Anlagen oder sonstige Erklärungen ist nicht zulässig, sofern nicht ausdrücklich erlaubt.
Form der geforderten Erklärungen/Nachweise:
Alle geforderten Erklärungen sind dem Teilnahmeantrag des Auftragnehmers zu entnehmen und zwingend vorzulegen. Der Teilnahmeantrag 21FEI51383 muss nach kostenloser Registrierung auf dem Vergabeportal der DB AG unter https:\bieterportal.noncd.db.de/portal/ heruntergeladen werden. Nur diese Informationen werden für die Bieterauswahl berücksichtigt. Darüber hinausgehende Unterlagen sind nicht erwünscht.
— Nachweise über die Qualifikation der vorgesehenen Mitarbeiter mit objektbezogener Eignung
Für folgende Funktionen ist die Qualifikation durch Vorlage von Urkunden, Qualifikationsnachweisen und eines aussagekräftigen Lebenslaufes mit kurzer Beschreibung der relevanten Projekte nachzuweisen:
o Projektleiter,
o Stellvertretenden Projektleiter/Ingenieur.
Lebensläufe haben mindestens folgende Angaben zu enthalten: Name, Geburtsjahr, dzt. Beschäftigung, Sprachkenntnisse, Liste der persönlichen Referenzprojekte innerhalb der nachzuweisenden Berufserfahrung mit Zeitraum der Projektbearbeitung und Funktion.
Zu den Referenzprojekten ist jeweils mind. anzugeben:
— Titel und Projektbeschreibung, abgedeckte Bereiche;
— Zeitraum der Leistungserbringung;
— Angabe der Funktion im Projekt;
— Baukosten;
— Nachtragsvolumen;
— Honorarsumme.
o Projektleiter
Qualifikationsanforderung:
1. Abschluss: abgeschlossenes Studium Dipl.-Ing./ MSc oder vergleichbarer Studienabschluss Bauingenieurwesen oder Architektur
2. mind. 10 Jahre Berufserfahrung in der baubetrieblichen Beratung
3. mind. 3 Jahre Berufserfahrung im Projektmanagement von komplexen Großprojekten in den letzten 10 Jahren.
4. Sehr gute Kenntnisse im Vertragsmanagement, insbesondere in der Bewertung und Bearbeitung von störungsmodifizierten Bauabläufen und den damit zusammenhängenden Kausalitätsketten. Der geforderte Kenntnisstand ist nachzuweisen durch eine beizulegende Auflistung, der zu entnehmen sein muss, dass die benannte Person
• im Zeitraum der letzten 5 Jahre vor Bekanntmachung dieses Vergabeverfahrens
• befasst war mit der verantwortlichen baubetrieblichen Bearbeitung von mindestens 15 Nachtragsvorgängen
• welche insoweit relevante störungsmodifizierten Bauabläufe und jeweils eine Nachtragsforderungen von mindestens netto € 2 Mio. EUR netto zum Gegenstand hatten
Als Nachweis sind Urkunde, Lebenslauf und Auflistung der bearbeiteten Nachträge einzureichen.
Geforderte Referenzen:
3 vergleichbare Leistungen, die innerhalb der letzten 10 Jahre vor dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrages abgeschlossen wurden, in denen er als Projektleiter tätig war. Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:
1. Teilleistungen Vertragsmanagement oder baubetriebliche Beratung in einem Verkehrsinfrastrukturprojekt. Jede der beiden Teilleistungen muss mindestens einmal nachgewiesen werden.
2. Mit Baukosten (ohne Nachträge) von mindestens 20 Mio. € netto
3. Mit einem Nachtragsvolumen von mindestens 5 Mio. € netto nach Verhandlung
o Stellvertretender Projektleiter/Ingenieur
Qualifikationsanforderung:
1. Abschluss: abgeschlossenes Studium Dipl.-Ing./ MSc oder vergleichbarer Studienabschluss Bauingenieurwesen oder Architektur
2. mind. 5 Jahre Berufserfahrung in der baubetrieblichen Beratung
3. mind. 2 Jahre Berufserfahrung im Projektmanagement von komplexen Großprojekten in den letzten 10 Jahren.
4. Sehr gute Kenntnisse im Vertragsmanagement, insbesondere in der Bewertung und Bearbeitung von störungsmodifizierten Bauabläufen und den damit zusammenhängenden Kausalitätsketten. Der geforderte Kenntnisstand ist nachzuweisen durch eine beizulegende Auflistung, der zu entnehmen sein muss, dass die benannte Person
• im Zeitraum der letzten 5 Jahre vor Bekanntmachung dieses Vergabeverfahrens
• befasst war mit der verantwortlichen baubetrieblichen Bearbeitung von mindestens 10 Nachtragsvorgängen
• welche insoweit relevante störungsmodifizierten Bauabläufe und jeweils eine Nachtragsforderungen von mindestens netto € 1 Mio. EUR netto zum Gegenstand hatten
Als Nachweis sind Urkunde, Lebenslauf und Auflistung der bearbeiteten Nachträge einzureichen.
Geforderte Referenzen:
2 vergleichbare Leistungen, die innerhalb der letzten 10 Jahre vor dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrages abgeschlossen wurden, in denen er als Ingenieur tätig war.
Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:
1. Teilleistungen Vertragsmanagement oder baubetriebliche Beratung in einem Verkehrsinfrastrukturprojekt. Jede der beiden Teilleistungen muss mindestens einmal nachgewiesen werden.
2. Mit Baukosten (ohne Nachträge) von mindestens 15 Mio. € netto
3. Mit einem Nachtragsvolumen von mindestens 3 Mio. € netto nach Verhandlung
Tag: 04.04.2022
Ortszeit: 11:00
Tag: 25.04.2022
Ortszeit: 13:00
Tag: 14.04.2022
Tag: 05.05.2022
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 24.06.2022
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 11.07.2022