Öffentliche Ausschreibung Frankfurt am Main 2022 2. S-Bahn-Stammstrecke München, VE01 Vorabmaßnahmen Bereich West Oberirdisch Referenznummer der Bekanntmachung: 2017/S 083-161645 2022-02-14

2. S-Bahn-Stammstrecke München, VE01 Vorabmaßnahmen Bereich West Oberirdisch Referenznummer der Bekanntmachung: 2017/S 083-161645

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Frankfurt am Main
NUTS-Code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postleitzahl: 60486
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n):[gelöscht]
E-Mail: [gelöscht]
Telefon: [gelöscht]
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.deutschebahn.com
Adresse des Beschafferprofils: https://bieterportal.noncd.db.de/Portal/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung

II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

2. S-Bahn-Stammstrecke München, VE01 Vorabmaßnahmen Bereich West Oberirdisch

Referenznummer der Bekanntmachung: 2017/S 083-161645

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

45236000 Oberbauarbeiten

II.1.3)Art des Auftrags

Bauauftrag

II.2)Beschreibung

II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

2. S-Bahn-Stammstrecke München, VE01 Vorabmaßnahmen Bereich West Oberirdisch

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

45236000 Oberbauarbeiten

45314310 Verlegen von Kabeln

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DE212 München, Kreisfreie Stadt

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

2 km Kabeltiefbaumaßnahmen mit rd. 70 Querungen, 23 Hilfsbrücken, 2 km Baustraße, 5 Weichenmit Ausrüstung 50 Hz, Gleisanschlüsse und Neubau von 3 Logistik-Gleisen, 4 Gebäude-Rückbauten,Signalfundamente erstellen, 1 Kanalbau Schacht DN4000.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Beginn: 11/09/2017

Ende: 01/04/2019

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben

IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 206-426207

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 16FEI24775

Bezeichnung des Auftrags:

2. S-Bahn-Stammstrecke München, VE01 Vorabmaßnahmen Bereich West Oberirdisch

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:

29/09/2017

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja

V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Ort: Bayreuth
NUTS-Code: DE242 Bayreuth, Kreisfreie Stadt
Land: Deutschland

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Ort: Augsburg
NUTS-Code: DE271 Augsburg, Kreisfreie Stadt
Land: Deutschland

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Ort: Simbach
NUTS-Code: DE22A Rottal-Inn
Land: Deutschland

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land: Deutschland
Internet-Adresse: http://www.bundeskartellamt.de/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Ort: Bonn
Land: Deutschland

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Ort: Bonn
Land: Deutschland
Internet-Adresse: http://www.bundeskartellamt.de/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

09/02/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen

VII.1.1)CPV-Code Hauptteil

45236000 Oberbauarbeiten

VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

45236000 Oberbauarbeiten

45314310 Verlegen von Kabeln

VII.1.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DE212 München, Kreisfreie Stadt

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

114 - Provisorium Trafostation Laim Mitte (MKA 114):

Für den Abriss der Wotanstraße 5a (HV Leistung) muss die Trafostation Laim Mitte im Keller des alten Betriebsgebäudes außer Betrieb genommen werden. Die erforderlichen Vorleistungen sind die bauzeitliche Errichtung und Inbetriebnahme des KV DB Energie zur weiteren Versorgung des Bf. Laim und des HV DB Netz Mitte zur weiteren Versorgung des Stw. 3 (OSE-BSH) und der BÜ Laim.

Aufgrund von Verzögerungen im Prüflauf der Planpakete 91-1 und 91-2 konnten die benannten Verteilerschränke nicht fristgerecht in Betrieb genommen werden.

- Lieferung und Errichtung Kabelverteilerschrank (MKA 140)

Die AU sieht zur bauzeitlichen Versorgung des Bf Laim die Errichtung eines Kabelübergangskastens im

Starkstromraum vor. Entgegen der AU wurde bei der Bestandsbegehung der 50Hz-Anlagen am 21.11.2017

durch den ALV DB Energie ein Kabelverteilerschrank am Kabelschacht KS 12.15 angeordnet und im Planpaket PP 91-2 beplant. Zur bauzeitlichen Versorgung des Bf Laim und dessen Abnehmer ist die Errichtung des Kabelverteilerschranks zwingend notwendig.

- Ergänzende Verkabelungsarbeiten gemäß PP 91-6 (MKA 142)

Gemäß der Ausführungsplanung PP 91-6 (Ergänzung HV DB Netz Mitte und HV DB Netz Ost) sind Bauleistungen erforderlich, die nicht im Hauptvertrag vorgesehen sind. Die Bauleistungen zur Neuverlegung sind zur weiteren Stromversorgung der Anlagen zwingend notwendig.

- KV DB Energie Laim (MKA 160)

Planung, Materialisierung und Errichtung des KV Energie Mitte Laim (erforderlich, aber im HV nicht vorgesehen)

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Beginn: 11/09/2017

Ende: 01/04/2019

VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)

VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Ort: Bayreuth
NUTS-Code: DE242 Bayreuth, Kreisfreie Stadt
Land: Deutschland

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Ort: Augsburg
NUTS-Code: DE271 Augsburg, Kreisfreie Stadt
Land: Deutschland

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Ort: Simbach
NUTS-Code: DE22A Rottal-Inn
Land: Deutschland

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

VII.2)Angaben zu den Änderungen

VII.2.1)Beschreibung der Änderungen

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

114 - Provisorium Trafostation Laim Mitte (MKA 114):

Aufgrund von Verzögerungen im Prüflauf der Planpakete 91-1 und 91-2 konnten die benannten Verteilerschränke nicht fristgerecht in Betrieb genommen werden.

- Lieferung und Errichtung Kabelverteilerschrank (MKA 140)

Die AU sieht zur bauzeitlichen Versorgung des Bf Laim die Errichtung eines Kabelübergangskastens im

Starkstromraum vor. Entgegen der AU wurde bei der Bestandsbegehung der 50Hz-Anlagen am 21.11.2017

- Ergänzende Verkabelungsarbeiten gemäß PP 91-6 (MKA 142)

- KV DB Energie Laim (MKA 160)

Planung, Materialisierung und Errichtung des KV Energie Mitte Laim (erforderlich, aber im HV nicht vorgesehen)

VII.2.2)Gründe für die Änderung

Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)

Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Der AN ist bereits mit den Kabelarbeiten in diesem Bereich beauftragt. Im Zuge der Baudurchführung und Ausführungsplanung, kam es zu zusätzlichen Provisorien und Änderungen bei den eingesetzten Kabeltypen, welche nicht Bestandteil des Hauptvertrages sind. Das Herauslösen einzelner Systeme aus der zu erstellenden Anlage bzw. Eingriffe in diese sind daher nicht möglich, da deren Funktionalität nach Fertigstellung gesamthaft gewährleistet werden muß und damit im Zusammenhang stehende Gewährleistungsansprüche eindeutig zugeschieden werden können müssen. Eine neu zu bindende Firma erzeugt Kosten für die zusätzliche Baustelleneinrichtung und muss in das Bauvorhaben sowie die Örtlichkeit neu eingewiesen werden. Dies würde zu proportional extrem hohen Zusatzkosten führen, welche eventuelle Einsparungen einer Neuvergabe deutlich überschreiten würden. Die vorgenannten Arbeiten sind zudem maßgeblich für die Fertigstellung des Kabelsystems in einem engen Baufeld.

VII.2.3)Preiserhöhung

Datenschutzerklärung