Öffentliche Ausschreibung Fulda 2021 Lichtbergschule Eiterfeld, Neubau Verwaltung - Trockenbauarbeiten Referenznummer der Bekanntmachung: 1300 V 222/21. 2021-12-01

Lichtbergschule Eiterfeld, Neubau Verwaltung - Trockenbauarbeiten Referenznummer der Bekanntmachung: 1300 V 222/21.

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Fulda
NUTS-Code: DE732 Fulda
Postleitzahl: 36037
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n):[gelöscht]
E-Mail: [gelöscht]
Telefon: [gelöscht]
Fax: [gelöscht]
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.landkreis-fulda.de

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung

II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lichtbergschule Eiterfeld, Neubau Verwaltung - Trockenbauarbeiten

Referenznummer der Bekanntmachung: 1300 V 222/21.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

45324000 Gipskartonarbeiten

II.1.3)Art des Auftrags

Bauauftrag

II.2)Beschreibung

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DE732 Fulda

Hauptort der Ausführung:

36132 Eiterfeld, Schulstraße 20

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Der Bauherr plant in Eiterfeld die Errichtung eines Neubaus für die Verwaltung im Rahmen der Gesamtmaßnahme für den Neubau der Lichtbergschule Eiterfeld, als vorgezogene Teilbaumaßnahme an ein bestehendes 3-geschossiges Grundschulgebäude, welche in monolithischer Bauweise errichtet wird. Bei dem zu erstellenden Baukörkörper handelt es sich um eine sehr einfach gegliederte Baumasse. Bauteil Verwaltung - 43,5 m x 14,5 m Geschossigkeit: 2 Vollgeschosse Kurzbeschreibung Gewerk: Trockenbauarbeiten Wände einschalig 125 mm ca. 330 qm Installationswände 25 cm ca. 23 qm Installationswände 35 cm ca. 22 qm Doppelwände ca. 340 qm Vorsatzschalen ca. 44 qm Temporäre Wände ca. 180 qm Deckenfries ca. 190 qm Rasterdecke 20 mm ca. 620 qm Rasterdecke 15 mm ca. 180 qm Wandwinkel Rasterdecke ca. 310 m Bilderleiste Rasterdecke ca. 220 m Bilderleiste GK-Fries ca. 90 m

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Beginn: 20/09/2021

Ende: 15/04/2022

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben

IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 174-452885

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1

Bezeichnung des Auftrags:

Lichtbergschule Eiterfeld, Neubau Verwaltung - Trockenbauarbeiten

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:

03/09/2021

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Burghaun
NUTS-Code: DE732 Fulda
Postleitzahl: 36151
Land: Deutschland
E-Mail: [gelöscht]

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)

Gesamtwert der Beschaffung: [Betrag gelöscht] EUR

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Darmstadt
Postleitzahl: 64283
Land: Deutschland

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Darmstadt
Postleitzahl: 64283
Land: Deutschland
E-Mail: [gelöscht]
Telefon: [gelöscht]
Fax: [gelöscht]

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Darmstadt
Postleitzahl: 64283
Land: Deutschland
E-Mail: [gelöscht]
Telefon: [gelöscht]
Fax: [gelöscht]

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

26/11/2021

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen

VII.1.1)CPV-Code Hauptteil

45324000 Gipskartonarbeiten

VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

VII.1.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DE732 Fulda

Hauptort der Ausführung:

36132 Eiterfeld, Schulstraße 20

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Beginn: 20/09/2021

Ende: 15/04/2022

VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: [Betrag gelöscht] EUR

VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Burghaun
NUTS-Code: DE732 Fulda
Postleitzahl: 36151
Land: Deutschland
E-Mail: [gelöscht]

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

VII.2)Angaben zu den Änderungen

VII.2.1)Beschreibung der Änderungen

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Trockenputzarbeiten

1.200 m² GK-Platten

VII.2.2)Gründe für die Änderung

Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)

Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Von Seiten des Auftraggebers wurde entschieden von Nass- auf Trockenputz umzustellen. Diese Arbeiten sollen vom tätigen Trockenbauer übernommen werden. Ein Wechsel des Unternehmens würde eine erhebliche weitere Verzögerung mit sich bringen. Der Materialwechsel war aber gerade der Grund, die Verzögerungen so gering wie möglich zu halten. Dies würde zu erheblichen Mehrkosten im weiteren Bauablauf führen. Zudem ist ein Teil der Baustelleneinrichtung bereits vorhanden. Ein Teil der Materialien ist bereits vorhanden, so dass sich auch keine bzw. wenige Lieferverzögerungen ergeben. Hinzu kommt, dass mit einem neuen Auftragnehmer ein erheblicher neuer Koordinierungsaufwand entstehen würde und auch Anpassungsbedarf und Schnittstellenprobleme zwischen den beiden gleichartigen Gewerken vermieden werden sollen.

VII.2.3)Preiserhöhung

Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)

Wert ohne MwSt.: [Betrag gelöscht] EUR

Gesamtauftragswert nach den Änderungen

Wert ohne MwSt.: [Betrag gelöscht] EUR

Datenschutzerklärung