1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: BIM-Planung ABS Hagen-Siegen-Hanau (Lose 1-2)
Beschreibung: BIM-Planung ABS Hagen-Siegen-Hanau (Lose 1-2) VA inkl. TSA TA Ing BW TWP Umwelt Schall Vermessung Logistik vertiefte Kostenschätzung Bericht zur parlamentarischen Verfassung üL Lph 1+2 (erweiterte Vorplanung) Option Lph 3/4, 6/7 für VA inkl. TSA, TA, Ing BW (Rest abweichend)
Kennung des Verfahrens: 5004b9f1-3be6-4fc7-89be-31e7bf0fee24
Interne Kennung: 20FEI44169
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 71322500 Technische Planungsleistungen für Verkehrsanlagen, 90712000 Umweltplanung
2.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Köln
Postleitzahl: 50679
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU
sektvo -
5. Los
5.1.
Los: LOT-0001
Titel: BIM-Planung ABS Hagen-Siegen-Hanau Los 2
Beschreibung: BIM-Planung ABS Hagen-Siegen-Hanau Los 2 VA inkl. TSA TA Ing BW TWP Umwelt Schall Vermessung Logistik vertiefte Kostenschätzung Bericht zur parlamentarischen Verfassung üL Lph 1+2 (erweiterte Vorplanung) Option Lph 3/4, 6/7 für VA inkl. TSA, TA, Ing BW (Rest abweichend)
Interne Kennung: a13b6692-9402-4c1d-8fe2-732beb43b730
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
5.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Köln
Postleitzahl: 50679
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/03/2021
Enddatum der Laufzeit: 30/06/2024
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Vergabekammer des Bundes
6. Ergebnisse
6.1.
Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
6.1.2.
Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Vössing Ingenieurgesellschaft mbH
Angebot:
Kennung des Angebots: 2020693260 - Los: 2
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Konzession – Wert:
Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: CON-0001 - Vössing Ingenieurgesellschaft mbH
Datum der Auswahl des Gewinners: 27/01/2021
Datum des Vertragsabschlusses: 08/02/2021
7. Änderung
7.1.
Änderung
Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 075643-2021
Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001
Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Beschreibung: NT 34 Der beauftragte Auftragnehmer wurde bereits mit der BIMBestandsmodellierung für das Los 2 beauftragt. Die Modellierung der genannten Leistungen ist nicht als additive Ergänzung, sondern als komplementärer Bestandteil der bestehenden BIM-Modellierung zu verstehen. Zwischen den Modellen besteht ein unmittelbarer fachlicher Zusammenhang, sodass die zusätzlichen Leistungen sowohl inhaltlich als auch modelltechnisch vollständig in das bereits vorhandene Modell integriert werden müssen. Da die vom Auftragnehmer bereits begonnene BIMBestandsmodellierung noch nicht finalisiert ist, kann diese nicht an einen weiteren Auftragnehmer übergeben werden. Eine nachträgliche Einarbeitung durch Dritte würde einen erheblichen zusätzlichen Aufwand verursachen, die Fehleranfälligkeit deutlich erhöhen und zu wesentlichen Terminverzögerungen führen. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist mit einem erheblichen Risiko von Qualitätsverlusten und zeitlichen Verzügen verbunden. Die notwendige Zusammenführung der Modellierungsergebnisse in ein Gesamtkoordinationsmodell würde die Fehleranfälligkeit deutlich erhöhen, die Qualität der Ergebnisse mindern und zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen bei der Planungsleistung führen. Infolgedessen wäre das zeitliche Ziel der Vorplanung nicht mehr einhaltbar. NT 40 Der mit der Planungsleistung beauftragte Auftragnehmer hat bereits mit der Planung der beauftragten Objekte innerhalb einer Gesamtplanung begonnen. Die zusätzlichen Objekte sind Änderungen, die in diese Gesamtplanung aufzunehmen sind und stehen lagetechnisch als auch planerisch in direkter Beziehung zu den vertraglich definierten Objekten. Die vom Auftragnehmer bereits begonnene Planungsleistung liegt noch nicht final vor und kann einem zusätzlichen AN nicht übergeben werden. Die nachträgliche Einarbeitung würde zu einem erheblichen Mehraufwand, einer erhöhten Fehleranfälligkeit und insbesondere einer erheblichen Terminverzögerung führen. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist mit einem Risiko von Qualitätsverlusten und erheblichen zeitlichen Verzügen verbunden. Die Überlagerung der Planungsergebnisse zu einer Gesamtplanung erhöht das Risiko der Fehleranfälligkeit, eines Qualitätsverlustes und führt zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen bei der Erbringung der Planungsleistung. Das zeitliche Ziel der Vorplanung kann somit nicht erreicht werden.
7.1.1.
Änderung
Beschreibung der Änderungen: NT 34 Gemäß bestehendem Hauptvertrag schuldet der Auftragnehmer nach § 2 sowie Anlage 14.2 die BIM-Planungsleistungen für vorgegebene Streckenbereiche und die dort aufgeführten konstruktiven Ingenieurbauwerke. Diese Objekte wurden durch den Auftraggeber auf Grundlage der Grundlagenermittlung innerhalb des Ausschreibungsprozesses festgelegt und stellen das vertragliche Leistungs-Soll dar. Ein wesentliches Ergebnis der Vorplanung ist dabei die Erstellung eines BIM-Bauwerksdatenmodells. Im Rahmen der Vorplanung wurden jedoch zusätzliche Objekte und Maßnahmen identifiziert, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem geplanten Streckenausbau stehen. Hierzu zählen insbesondere: EÜ Lenne (km 39,61), Personenunterführung Werdohl (km 39,75), Stützwand „Derwentsiderstr.“ (km 39,77),welche auf Grundlage der Vermessungsergebnisse im LOD 200 als Bestandsmodelle zu erfassen sind. (vgl. Position 1 der Leistungsänderungsanzeige) Darüber hinaus ist das Anschlussgleis HU (km 35,01) als Andienungsstrecke für den logistischen Verkehr in der Bauausführung planerisch zu berücksichtigen. Ebenso ist die Üst Elverlingsen (km 33,4–34,0) als Bauweiche für den Bauablauf vorgesehen und wird im Endzustand bestehen bleiben. Dieser Bereich ist daher nicht lediglich mit den Anforderungen eines Übergangsbereichs (LOD 100), sondern als eigenständiger Planungsabschnitt mit den zugehörigen Maßnahmen im LOD 200 zu modellieren. (vgl. Position 2 der Leistungsänderungsanzeige) Die genannten Objekte sind in der Anlage 14.2 sowie in der Leistungsbeschreibung und den AIA nicht enthalten und waren somit nicht Bestandteil des vertraglich vereinbarten Leistungs-Solls. Für diese zusätzlichen Objekte ist jedoch eine BIM-Bestandserfassung und -Planung erforderlich, um den geschuldeten Werkerfolg sicherzustellen. Da die Modellierung dieser zusätzlichen Objekte über die vertraglich geschuldete Leistung hinausgeht, handelt es sich um eine zusätzliche Leistung im Sinne des Hauptvertrages. Auf den für die frühen Leistungsphasen 1 und 2 typischen Sachverhalt wurde bereits in den Vertragsunterlagen („Anlage Nr. 1.0 – Vorbemerkungen“, Kapitel 1.2) hingewiesen. Der Auftragnehmer hat die Änderungen, wie vertraglich gefordert, angezeigt und die hierfür geschätzten Aufwand mitgeteilt. Die Leistungen werden dem Auftragnehmer angeordnet, um die vollständige Erfüllung der BIM-Planungsanforderungen und damit den Erfolg des Werkvertrages sicherzustellen. NT 40 Im bestehenden Vertrag schuldet der Auftragnehmer die schalltechnische Untersuchung und damit die Ermittlung der Lärmvorsorgeansprüche und die Planung der aktiven Schallschutzmaßnahmen. Im Zuge der Vorplanung wurden dem Auftragnehmer die durch den Bund fortgeschriebenen und verbindlich zu verwendenden Prognosezugzahlen 2030 Deutschlandtakt übergeben. Gemäß Nachtrag Nr. 26 führten diese zu einer Überarbeitung der schalltechnischen Untersuchung. Mit der Überarbeitung der schalltechnischen Untersuchung innerhalb der Vorplanung ist die Planung geänderter, im Vertrag nicht aufgeführter Objekte gemäß dieses Nachtragsangebotes erforderlich. Für die zusätzlichen Objekte ist eine vollumfängliche Objektplanung nach §43 HOAI und Tragwerksplanung nach § 51 HOAI zu erbringen. Die Objekte sind im Sinne des Vertrages und der Leistungsbeschreibung zur Erreichung des geschuldeten Werkes erforderlich. Auf einen solchen, für die frühe Leistungsphase 1 und 2 typischen Sachverhalt wurde in den Vertragsunterlagen "Anlage Nr. 1.0 - Vorbemerkungen" im Kapitel 1.2 bereits hingewiesen. Der Auftragnehmer hat die Änderung, wie vertraglich gefordert, unverzüglich inklusive geschätzten anrechenbaren Kosten mitgeteilt. Mit der Überarbeitung der schalltechnischen Untersuchung innerhalb der Vorplanung ist die Planung geänderter, im Vertrag nicht aufgeführter Objekte gemäß dieses Nachtragsangebotes erforderlich. Für die zusätzlichen Objekte ist eine vollumfängliche Objektplanung nach §43 HOAI und Tragwerksplanung nach § 51 HOAI zu erbringen. Die Objekte sind im Sinne des Vertrages und der Leistungsbeschreibung zur Erreichung des geschuldeten Werkes erforderlich. Auf einen solchen, für die frühe Leistungsphase 1 und 2 typischen Sachverhalt wurde in den Vertragsunterlagen "Anlage Nr. 1.0 - Vorbemerkungen" im Kapitel 1.2 bereits hingewiesen. Der Auftragnehmer hat die Änderung, wie vertraglich gefordert, unverzüglich inklusive geschätzten anrechenbaren Kosten mitgeteilt. Die Leistungen werden dem Auftragnehmer angeordnet, um den Erfolg des Werkvertrages zu sichern.
8. Organisationen
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13
Stadt: Frankfurt Main
Postleitzahl: 60327
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FE.EI-W-A
Telefon: +49 20330173426
Fax: +49 6926554724
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49 22894990
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Vössing Ingenieurgesellschaft mbH
Registrierungsnummer: cecf446e-762e-4e23-b131-592b0ece2a61
Stadt: Düsseldorf
Postleitzahl: 40223
Land, Gliederung (NUTS): Düsseldorf, Kreisfreie Stadt (DEA11)
Land: Deutschland
Telefon: +49
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0001
8.1.
ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 1c469d7b-c8a9-4ce6-8387-eb01adace7c0 - 01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 39
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 02/10/2025 09:01:25 (UTC+2) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 647952-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 190/2025
Datum der Veröffentlichung: 03/10/2025