Deutschland – Bau von Eisenbahnbrücken – Erneuerung des Kreuzungsbauwerkes Großkorbetha (KiB) und tangierende Maßnahmen (Oberbau, E-Technik Weichenheizung) )

436068-2025 - Auftragsänderung
Deutschland – Bau von Eisenbahnbrücken – Erneuerung des Kreuzungsbauwerkes Großkorbetha (KiB) und tangierende Maßnahmen (Oberbau, E-Technik Weichenheizung) )
OJ S 126/2025 04/07/2025
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistung

1. Beschaffer

1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

2. Verfahren

2.1.
Verfahren
Titel: Erneuerung des Kreuzungsbauwerkes Großkorbetha (KiB) und tangierende Maßnahmen (Oberbau, E-Technik Weichenheizung) )
Beschreibung: Erneuerung des Kreuzungsbauwerkes Großkorbetha (KiB) und tangierende Maßnahmen (Oberbau, E-Technik Weichenheizung)
Kennung des Verfahrens: b9026ce8-3584-451d-92ea-b37e1403b800
Interne Kennung: 23FEI68051
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistung
Haupteinstufung (cpv): 45221112 Bau von Eisenbahnbrücken
2.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Großkorbetha
Postleitzahl: 06688
Land, Gliederung (NUTS): Burgenlandkreis (DEE08)
Land: Deutschland
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU
sektvo -

5. Los

5.1.
Los: LOT-0001
Titel: Erneuerung des Kreuzungsbauwerkes Großkorbetha (KiB) und tangierende Maßnahmen (Oberbau, E-Technik Weichenheizung) )
Beschreibung: Erneuerung des Kreuzungsbauwerkes Großkorbetha (KiB) und tangierende Maßnahmen (Oberbau, E-Technik Weichenheizung)
Interne Kennung: 6fc9043f-f21c-46fd-90f6-31e45177bf0c
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistung
Haupteinstufung (cpv): 45221112 Bau von Eisenbahnbrücken
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 13/03/2024
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2027
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 44,74 EUR
6.1.
Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
6.1.2.
Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: OST BAU; Osterburger Straßen-, Tief - Hochbau GmbH
Angebot:
Kennung des Angebots: 2023912009
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert der Ausschreibung: 44,74 EUR
Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet: ja
Konzession – Wert:
Vergabe von Unteraufträgen: Ja
Wert der Vergabe von Unteraufträgen ist bekannt: nein
Prozentanteil der Vergabe von Unteraufträgen ist bekannt: nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: CON-0001 - OST BAU; Osterburger Straßen-, Tief - Hochbau GmbH
Datum der Auswahl des Gewinners: 22/01/2024
Datum des Vertragsabschlusses: 02/02/2024

7. Änderung

7.1.
Änderung
Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 6b605fb5-fbf0-4d6a-909f-f9dfdbb3bb07-01
Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001
Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Beschreibung: 059 - Ein Wechsel des Bau-AN wäre auf Grund der bereits realisierten Leistungen im Bf Großkorbetha mit erheblichen Schwierigkeiten (Gewährleistungsansprüche) und einer Erhöhung von Folgekosten verbunden. 063 - Ein Wechsel des Bau-AN wäre auf Grund der bereits realisierten Leistungen im Bf Großkorbetha mit erheblichen Schwierigkeiten (Gewährleistungsansprüche) und einer Erhöhung von Folgekosten verbunden. 76 - Der AN ist in den zur Verfügung stehenden Sperrpausen bereits vor Ort und kann die Baufeldfreimachung ohne erheblichen Mehraufwand in den Bauablauf einbinden. Die Mehraufwändungen, verursacht durch die noch vorhandene OLA, hätten nicht durch den Wechsel des AN ausgeschlossen werden können. Die zur Verfügung stehenden Sperrpausen sind sehr eng getaktet. Durch einen weiteren Trupp würden sich die Bauunternehmen gegenseitig bei der Ausführung behindern und eine termingerechte Leistungserfüllung gefährdet werden. 88 - Der AN ist in den zur Verfügung stehenden Sperrpausen bereits vor Ort und kann die Baufeldfreimachung ohne erheblichen Mehraufwand in den Bauablauf einbinden. Die zur Verfügung stehenden Sperrpausen sind sehr eng getaktet. Durch einen weiteren Trupp würden sich die Bauunternehmen gegenseitig bei der Ausführung behindern und eine termingerechte Leistungserfüllung gefährdet werden. 90 - Der AN hat vor Ort bereits eine BE-Fläche eingerichtet und ihm steht eine Lagerhalle für die Kabel in der Nähe der Baustelle zur Verfügung. Desweiteren ist der AN für die Kabelverlegearbeiten beauftragt. Aus diesem Grund kann der AN das Trommelmanagement ohne erheblichen Mehraufwand in den Bauablauf einbinden und es kann auf Schnittstellen zwischen mehreren Firmen verzichtet werden. Durch einen weiteren AN auf der Baustelle würde es zu zusätzlichen Schnittstellen und Abstimmbedarfen kommen, was zu erhöhten Zeitbedarfen führt. Dadurch könnten sich die Bauunternehmen gegenseitig bei der Ausführung behindern und eine termingerechte Leistungserfüllung gefährdet werden.
7.1.1.
Änderung
Beschreibung der Änderungen: 059 - Mit Datum 16.04.2025 wurde die LÄ 059, zus. Aufwendungen/Kosten für eine Reparatur bzw. Wdereinbau von Bordsteinen im südlichen Gehwegbereich an der Schillerstraße, bei der PL eingereicht. In der Anzeige werden vom AN zus. Leistungen bezüglich Rückbau und Widereinbau von ca. 40m Bordsteinen durch schlechten Betonunterbau dargestellt. Die Realisierung der Zusatzleistungen sind abgeschlossen. Die angezeigten zus. Leistungen stehen in Bezug von Bauleistungen der Erneuerung der Schillerstraße. Die Leistungsrealisierung musste auf Grund von Vertragsleistungen zur Vermeidung von weiteren Schnittstellen, Sachverhalten der Gewährleistung und zeitlichen Abläufen beim Bau-AN angefragt bzw. angeordnet werden. Die PL erkennt einen Anspruch auf eine gesonderte Vergütung auf Grundlage des S 2 Abs. 6 VOB/B an. Die zus. Leistungen sind dem Grunde nach berechtigt und für die Erfüllung des vertraglich geschuldeten Bausolls, sowie zur Sicherung des Werkerfolges notwendig 063 - Mit Datum 08.05.2025 wurde die LÄ 063, zus. Leistungen/Kosten wegen fehlerhafter AS, Änderungen im Bauentwurf sowie Änderungen im Regelwerk W 101 in Bauphase 2.1, bei der PL eingereicht. In der Anzeige werden vom AN u.a. Mehraufwendungen im Oberbau, beim Ausbau der Bestandsweiche 101 , eine Erweiterung der Eingleisstelle und Materialtransporte, dargestellt. Die Realisierung der Zusatzleistungen sind abgeschlossen. Aus Sicht der PL ist die angegebene Kostenschätzung zu hoch und sollte technisch aufgeklärt werden. Eine Überschneidung zur LÄ 030 (zus. Logistikleistungen zur W 101) sollte dabei ausgeschlossen sein. Die Leistungsrealisierung musste auf Grund von Vertragsleistungen zur Vermeidung von weiteren Schnittstellen, geplanten Sperrpausen, Sachverhalten der Gewährleistung und zeitlichen Abläufen beim Bau-AN angefragt bzw. angeordnet werden. Die PL erkennt einen Anspruch auf eine gesonderte Vergütung auf Grundlage des S 2 Abs. 5 und 6 VOB/B an. Die zus. Leistungen sind dem Grunde nach berechtigt und für die Erfüllung des vertraglich geschuldeten Bausolls, sowie zur Sicherung des Werkerfolges notwendig. 76 - Im Umbaubereich der Weiche 101 waren mehrere Bestandskabel von LST und 50 Hz vorhanden. Diese mussten zur Herstellung der Baufreiheit zurückgebaut, gesichert und wieder ordnungsgemäß verlegt werden. Auf Grund von noch im Baufeld befindlichen OLA-Masten, welche nach Bauablaufplan der Ausschreibung bereits zurückgebaut werden sollten, konnte der Entwässerungsgraben nicht durchgehend profiliert werden. Zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt die Nachprofilierung in einem sep. Einsatz mit Zweiwegtechnik. Dem AN entstehen dadurch zusätzliche Kosten. Nach Bauablaufplan der Ausschreibung sollte in den Bauphasen 2.1 und 2.2 die OLA über den Gleisen 203, Weiche 101 bis zur Bahnhofsgrenze neu gebaut werden. Für einen nicht definierten Zeitraum wäre dann über der WIOI keine OLA gewesen. In Folge von früheren Stillständen in den Bauzuständen 1.1. und 1.2., konnten die Oberleitungsarbeiten nicht wie geplant ausgeführt werden, weshalb die Leistungen in den Bph. 2.1 und 2.2 bei vorhandener Oberleitung erfolgen mussten. Die daraus resultierenden Erschwernisse betreffen Verlade- und Bodenabtragsarbeiten, einhergehend mit Leistungsänderungen. Genannt werden hierbei z.B. die Beladung RES Wagen und Lok mit vorh. Oberleitung. Die genannten Leistungen sind kein Bestandteil aus dem ursprünglichen Vertrag, sie sind und waren jedoch zur Erfüllung des ursprünglichen Vertrages notwendig. Diese Leistungen gelten als zusätzliche Leistungen. 88 - Um die OLA-Mastfundamente gründen zu können, sind Erdverlegte Kabel umzuverlegen. Dafür sind vier Signalkabel zu schneiden und zu Muffen. Am Muffenstandort km 30,6 ist der Kabeltrog bauzeitlich zurückzubauen und der Muffenstandort der Kabel SOIOO und S0200 freizulegen. Diese Leistung ist kein Bestandteil des ursprünglichen Vertrags, ist jedoch zur Erfüllung des ursprünglichen Vertrags notwendig. 90 - Die Lagerung und das Kabeltrommelmanagement der vom AG gestellten Kabel ist für das Bauvorhaben zwingend notwendig. Im ursprünglichen Vertrag sind diese Leistungen lediglich für die Telekommunikationskabel enthalten, jedoch nicht für die LST-Kabel. Die Leistungen sind somit kein Bestandteil aus dem ursprünglichen Vertrag, sie sind jedoch zur Erfüllung des ursprünglichen Vertrages notwendig und gelten als zusätzliche Leistungen.

8. Organisationen

8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13
Stadt: Frankfurt Main
Postleitzahl: 60327
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FE.EI-SO-B
Telefon: +49 35146125394
Fax: +49 3514613079
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49 22894990
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: OST BAU; Osterburger Straßen-, Tief - Hochbau GmbH
Registrierungsnummer: ca182b1a-3fc2-4ca2-b6fc-79b0f735c08f
Postanschrift: Am Schaugraben 5
Stadt: Osterburg
Postleitzahl: 39606
Land, Gliederung (NUTS): Stendal (DEE0D)
Land: Deutschland
Telefon: +49
Fax: +49 3937498371
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0001
8.1.
ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 564df175-3941-422d-8272-0459695bca5a - 01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 39
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 03/07/2025 10:51:23 (UTC+2) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 436068-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 126/2025
Datum der Veröffentlichung: 04/07/2025

Wähle einen Ort aus Hessen

Aarbergen
Abtsteinach
Ahnatal
Allendorf (Eder)
Allendorf (Lumda)
Alsfeld
Amöneburg
Aßlar
Babenhausen
Bad Arolsen
Bad Camberg
Bad Emstal
Bad Endbach
Bad Hersfeld
Bad Homburg vor der Höhe
Bad Karlshafen
Bad König
Bad Nauheim
Bad Orb
Bad Salzschlirf
Bad Schwalbach
Bad Soden am Taunus
Bad Soden-Salmünster
Bad Sooden-Allendorf
Bad Vilbel
Bad Wildungen
Bad Zwesten
Battenberg (Eder)
Baunatal
Bebra
Bensheim
Berkatal
Beselich
Biblis
Biebergemünd
Biebertal
Biebesheim am Rhein
Biedenkopf
Birstein
Bischoffen
Borken
Braunfels
Brechen
Brensbach
Breuberg
Breuna
Brombachtal
Bruchköbel
Büdingen
Burgwald
Bürstadt
Buseck
Büttelborn
Butzbach
Calden
Cölbe
Darmstadt
Dieburg
Diemelsee
Diemelstadt
Dietzenbach
Dietzhölztal
Dillenburg
Dornburg
Dreieich
Driedorf
Ebersburg
Ebsdorfergrund
Echzell
Edermünde
Edertal
Egelsbach
Ehrenberg (Rhön)
Ehringshausen
Eichenzell
Einhausen
Eiterfeld
Elbtal
Eltville am Rhein
Elz
Eppstein
Erbach
Erlensee
Erzhausen
Eschborn
Eschenburg
Eschwege
Espenau
Fernwald
Flörsheim-Wicker
Florstadt
Frankenau
Frankenberg (Eder)
Frankfurt am Main
Fränkisch-Crumbach
Freigericht
Friedberg
Friedewald
Friedrichsdorf
Fritzlar
Fronhausen
Fulda
Fuldabrück
Fuldatal
Gedern
Geisenheim
Gelnhausen
Gernsheim
Gersfeld
Gießen
Gladenbach
Glashütten (Taunus)
Glauburg
Grävenwiesbach
Grebenhain
Greifenstein
Griesheim
Groß-Gerau
Groß-Umstadt
Groß-Zimmern
Großalmerode
Großenlüder
Großkrotzenburg
Grünberg
Gründau
Gudensberg
Guxhagen
Habichtswald
Hadamar
Haiger
Hainburg
Hammersbach
Hanau
Hasselroth
Hattersheim am Main
Haunetal
Heidenrod
Helsa
Heppenheim
Herborn
Herbstein
Heringen (Werra)
Hessisch Lichtenau
Heuchelheim an der Lahn
Heusenstamm
Hirzenhain
Hochheim am Main
Höchst im Odenwald
Hofbieber
Hofgeismar
Hofheim am Taunus
Hohenahr
Hohenstein
Homberg (Efze)
Homberg (Ohm)
Hosenfeld
Hünfeld
Hünfelden
Hungen
Hünstetten
Hüttenberg
Idstein
Immenhausen
Karben
Kassel
Kaufungen
Kefenrod
Kelkheim
Kelsterbach
Kiedrich
Kirchhain
Kirtorf
Knüllwald
Königstein im Taunus
Korbach
Kriftel
Kronberg im Taunus
Lahnau
Lahntal
Lampertheim
Langen
Langenselbold
Langgöns
Laubach
Lauterbach
Leun
Lich
Liederbach am Taunus
Limburg
Linden
Linsengericht
Lohfelden
Lohra
Lollar
Lorsch
Mainhausen
Maintal
Marburg
Meinhard
Meißner
Melsungen
Mengerskirchen
Merenberg
Messel
Michelstadt
Mittenaar
Mörfelden-Walldorf
Mörlenbach
Mücke-Merlau
Mühlheim am Main
Mühltal
Münchhausen
Münster (Hessen)
Nauheim
Neckarsteinach
Neu-Anspach
Neu-Eichenberg
Neu-Isenburg
Neuenstein
Neuental
Neuhof (bei Fulda)
Neukirchen
Neustadt (Hessen)
Nidda
Niddatal
Nidderau
Niedenstein
Niederaula
Niederdorfelden
Niedernhausen
Niestetal
Ober-Ramstadt
Oberaula
Obertshausen
Oberursel
Oberweser
Oberzent
Oestrich-Winkel
Offenbach am Main
Ortenberg
Ottrau
Pfungstadt
Philippsthal (Werra)
Pohlheim
Rabenau
Raunheim
Rauschenberg
Reichelsheim (Odenwald)
Reichelsheim (Wetterau)
Reinhardshagen
Reinheim
Reiskirchen
Riedstadt
Rockenberg
Rodenbach (Main-Kinzig-Kreis)
Rödermark
Rodgau
Ronshausen
Rosbach vor der Höhe
Roßdorf
Rotenburg an der Fulda
Rüdesheim am Rhein
Runkel
Rüsselsheim am Main
Schaafheim
Schlangenbad
Schlitz
Schlüchtern
Schöffengrund
Schöneck
Schotten
Schrecksbach
Schwalbach am Taunus
Schwalmstadt
Seeheim-Jugenheim
Seligenstadt
Selters (Taunus)
Sinn
Söhrewald
Solms
Sontra
Spangenberg
Stadtallendorf
Staufenberg
Steinau an der Straße
Steinbach (Taunus)
Stockstadt am Rhein
Sulzbach
Taunusstein
Trendelburg
Usingen
Vellmar
Viernheim
Vöhl
Wabern
Wächtersbach
Waldeck
Waldems
Waldsolms
Walluf
Wanfried
Wehretal
Wehrheim
Weilburg
Weilmünster
Weilrod
Weimar (Lahn)
Weißenborn
Weiterstadt
Wettenberg
Wetter
Wetzlar
Wiesbaden
Wildeck
Willingen
Willingshausen
Witzenhausen
Wölfersheim
Wolfhagen
Wöllstadt
Zierenberg
Zwingenberg