1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
Deutschland – Dienstleistungen im Eisenbahnbau – Baugrundbeurteilung u. Gründungsberatung im PfA 7.2-7.4 – ABS u. NBS, KaBa
698229-2026 - Auftragsänderung
Deutschland – Dienstleistungen im Eisenbahnbau – Baugrundbeurteilung u. Gründungsberatung im PfA 7.2-7.4 – ABS u. NBS, KaBa
OJ S 196/2026 09/10/2026
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Dienstleistungen
1. Beschaffer
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: Baugrundbeurteilung u. Gründungsberatung im PfA 7.2-7.4 – ABS u. NBS, KaBa
Beschreibung: Baugrundbeurteilung u. Gründungsberatung im PfA 7.2-7.4 – ABS u. NBS, KaBa
Kennung des Verfahrens: 7609b5a6-8f8b-48ca-8303-fdbd146ed10d
Interne Kennung: 19FEI40880
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71311230 Dienstleistungen im Eisenbahnbau
2.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Karlsruhe
Postleitzahl: 76137
Land, Gliederung (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Land: Deutschland
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU
sektvo -
5. Los
5.1.
Los: LOT-0001
Titel: Los 2
Beschreibung: Los 2
Interne Kennung: 31768f3c-6806-468d-926b-3a655e091ec2
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71311230 Dienstleistungen im Eisenbahnbau
5.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Karlsruhe
Postleitzahl: 76137
Land, Gliederung (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Land: Deutschland
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 18/11/2019
Enddatum der Laufzeit: 30/11/2022
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Vergabekammer des Bundes
6. Ergebnisse
Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 0,00 EUR
6.1.
Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
6.1.2.
Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Dr. Spang Ingenieurgesellschaft für - Bauwesen Geologie Umwelttechnik mbH
Angebot:
Kennung des Angebots: 2019593549 - Los: 2
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert des Angebots: 0,00 EUR
Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: CON-0001 - Dr. Spang Ingenieurgesellschaft für - Bauwesen Geologie Umwelttechnik mbH
Datum der Auswahl des Gewinners: 12/11/2019
Datum des Vertragsabschlusses: 25/11/2019
7. Änderung
7.1.
Änderung
Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 35b8a495-8cba-460e-a229-ad483acc4c5e-01
Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - Dr. Spang Ingenieurgesellschaft für - Bauwesen Geologie Umwelttechnik mbH
Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Beschreibung: 20 - Die zusätzliche Leistung steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der laufenden Planung und basiert auf den bereits erarbeiteten projektspezifischen Planungsgrundlagen. Der Auftragnehmer verfügt über die erforderlichen Projektkenntnisse sowie den aktuellen Planungsstand. Ein Wechsel des Auftragnehmers würde eine erneute Einarbeitung in die vorhandenen Planungsunterlagen und Randbedingungen erfordern. Dies würde zusätzlichen Zeit- und Abstimmungsaufwand verursachen und den Projektablauf verzögern. Über den Ignenieurvertrag kann hier auf Stundensätze zurückgegriffen werden, die durch den Wettbewerb enstanden und somit wirtschaftlich sind. 22 - Die zusätzliche Leistungen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der laufenden Planung und basiert auf den bereits erarbeiteten projektspezifischen Planungsgrundlagen. Der Auftragnehmer verfügt über die erforderlichen Projektkenntnisse sowie den aktuellen Planungsstand. Ein Wechsel des Auftragnehmers würde eine erneute Einarbeitung in die vorhandenen Planungsunterlagen und Randbedingungen erfordern. Dies würde zusätzlichen Zeit- und Abstimmungsaufwand verursachen und den Projektablauf erheblich verzögern. Über den Ignenieurvertrag kann hier auf Stundensätze zurückgegriffen werden, die durch den Wettbewerb entstanden und somit wirtschaftlich sind.
7.1.1.
Änderung
Beschreibung der Änderungen: 20 - Das Ingenieur Büro wurde mit Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung für das Vorhaben ABS/NBS Karlsruhe–Basel, PfA 7.2–7.4 beauftragt. Bestandteil des Leistungsumfangs ist unter anderem die Baugrunduntersuchung und Beratung des AG. Im weiteren Planungsverlauf hat sich aufgrund der RIL 836.3001 Abschn. 3 Abs. 4 der Bedarf einer Antragsstellung einer UiG und ZiE durch die geplante Erhöhung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der ABS auf 250 km/h ergeben. Hierzu ist eine Erweiterung der vertraglich geschuldeten Gebrauchstauglichkeitsnachweise erforderlich, um zu belegen, dass Gleis und Unterbau den dynamischen Belastungen dauerhaft standhalten. Die Beurteilung der dynamischen Stabilität fließt in die Gründungsempfehlungen zur Strecke ein. Die Erstellung der Berechnungen und Antragsunterlagen zur Erlangung einer UiG und ZiE stellt eine zusätzliche Leistung dar, die im Hauptvertrag nicht enthalten und zur Erfüllung des Werkvertrages erforderlich ist. 22 - Gemäß Ingenieurvertrag vom 09.10.2019 (Vertrag Nr. 19FEI40880) wurde das Ingenieurbüro mit der Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung für das Vorhaben ABS/NBS Karlsruhe–Basel, PfA 7.2–7.4, beauftragt. Bestandteil des vertraglich vereinbarten Leistungsumfangs sind unter anderem Baugrunduntersuchungen, Laboruntersuchungen sowie die darauf aufbauende Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung. Der Hauptvertrag sieht hierfür einen auf den damaligen Planungs- und Erkundungsstand abgestimmten Leistungsumfang vor. Im weiteren Projektverlauf haben sich aufgrund des fortgeschrittenen Planungsstands Änderungen gegenüber den Grundlagen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses ergeben. Insbesondere wurden Bauwerke in ihrer Lage verändert bzw. zusätzliche Bauwerke in die Planung aufgenommen. Für diese geänderten bzw. neu hinzugekommenen Bauwerksstandorte liegen teilweise keine oder keine ausreichenden Baugrundaufschlüsse vor. Darüber hinaus ist für den weiteren Planungsfortschritt eine Verdichtung der im Rahmen des 2. Erkundungsprogramms rasterförmig durchgeführten Baugrunderkundungen erforderlich. Die bisher vorliegenden Aufschlüsse reichen aufgrund der fortgeschrittenen Planung nicht aus, um für sämtliche betroffenen Bauwerke einen den aktuellen Anforderungen entsprechenden und für die weitere Planung belastbaren Erkundungsstand herzustellen. Aus diesem Grund ist die Durchführung eines 3. Erkundungsprogramms erforderlich. Hiermit verbunden sind zusätzliche Leistungen des Ingenieurbüros zur geotechnischen Überwachung der Erkundungsarbeiten sowie zur Durchführung und Auswertung weiterer bodenmechanischer und chemischer Laborversuche im PfA 7.3. Diese Leistungen gehen über den im Hauptvertrag auf Grundlage des damaligen Planungs- und Erkundungsstands vorgesehenen Untersuchungsumfang hinaus und waren in diesem zusätzlichen Umfang nicht Bestandteil der ursprünglich übertragenen Leistungen. Sie sind jedoch erforderlich, um eine ausreichende und belastbare Datengrundlage für die Beurteilung der Baugrundverhältnisse an den geänderten bzw. neu hinzugekommenen Bauwerken zu schaffen. Ohne die zusätzlichen Erkundungs-, Überwachungs- und Laborleistungen kann die vertraglich geschuldete Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung für den aktuellen Planungsstand nicht vollständig und fachgerecht erbracht werden. Die Leistungen sind daher als erforderliche zusätzliche Leistungen zur Erfüllung des ursprünglichen Vertrags zu bewerten.
8. Organisationen
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13
Stadt: Frankfurt Main
Postleitzahl: 60327
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FS.EI-SW-A
Telefon: +49 7219386265
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49 22894990
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Dr. Spang Ingenieurgesellschaft für - Bauwesen Geologie Umwelttechnik mbH
Registrierungsnummer: 22fba464-54a0-4a0c-b6ed-c54ec0939625
Postanschrift: Rosi-Wolfstein-Straße 6
Stadt: Witten
Postleitzahl: 58453
Land, Gliederung (NUTS): Ennepe-Ruhr-Kreis (DEA56)
Land: Deutschland
Telefon: +49
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0001
8.1.
ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 7fdec203-5b3d-47a5-b3f2-aa4bc1955f8f - 01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 39
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 08/10/2026 09:48:01 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 698229-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 196/2026
Datum der Veröffentlichung: 09/10/2026