Öffentliche Ausschreibung 2025 Deutschland – Bau von Schlammentwässerungsanlagen – ABW - Kläranlage Hameln - Neubau der Schlammentwässerung (VMA Entwässerung) 2025-10-29

Deutschland – Bau von Schlammentwässerungsanlagen – ABW - Kläranlage Hameln - Neubau der Schlammentwässerung (VMA Entwässerung)

1. Beschaffer

1.1.

Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Abwasserbetriebe Weserbergland AÖR

E-Mail: vergabestelle@hameln.de

Rechtsform des Erwerbers: Von einer lokalen Gebietskörperschaft kontrollierte Einrichtung des öffentlichen Rechts

Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1.

Verfahren

Titel: ABW - Kläranlage Hameln - Neubau der Schlammentwässerung (VMA Entwässerung)

Beschreibung: VMA Entwässerung

Kennung des Verfahrens: c463dc5d-28f9-44b6-85e4-72c4ccec5979

Interne Kennung: S-HAMELN-ABW-2025-0009

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1.

Zweck

Art des Auftrags: Bauleistung

Haupteinstufung (cpv): 45252140 Bau von Schlammentwässerungsanlagen

2.1.2.

Erfüllungsort

Postanschrift: Kläranlage Hameln, Fischbecker Landstraße 100

Stadt: Hameln

Postleitzahl: 31787

Land, Gliederung (NUTS): Hameln-Pyrmont (DE923)

Land: Deutschland

2.1.4.

Allgemeine Informationen

Zusätzliche Informationen: Die Vergabeunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/S-HAMELN-ABW-2025-0009 Sie erhalten die Vergabeunterlagen direkt, gebührenfrei und ohne Registrierung. Wenn Sie immer aktuell zum Verfahren informiert sein möchten, sollten Sie die angebotene Möglichkeit zur freiwilligen Registrierung nutzen. Als registrierter Nutzer können Sie nach Eingabe Ihrer Nutzerkennung und Ihres Passworts den Abruf der Vergabeunterlagen starten. Mit dem registrierten Abruf stellen Sie sicher, dass Sie umgehend informiert werden, wenn neue Informationen zu den Vergabeverfahren vorliegen.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

vob-a-eu -

5. Los

5.1.

Los: LOT-0000

Titel: ABW - Kläranlage Hameln - Neubau der Schlammentwässerung (VMA Entwässerung)

Beschreibung: Im Rahmen des Gesamtprojektes wird eine neue Zentrifugenanlage zur Klärschlammentwässerung einschließlich der erforderlichen Peripherie in einem Neubau errichtet. Zur Speicherung des entwässerten Schlamms wird ein unterfahrbares Hochsilo ausgeführt. Für den Transport des entwässerten Schlamms von den Zentrifugen in das außen aufgestellte Silo werden Spiralförderschnecken vorgesehen. Ergänzend werden die vorhandenen Schlammspeicher und das Dünnschlammpumpwerk ertüchtigt. Die zuvor benannten Anlagentechnik wird im Zuge des Projektes mit der erforderlichen Messtechnik ausgerüstet sowie elektrotechnisch versorgt und eingebunden. Hierzu werden u.a. eine Niederspannungsschaltanlage, ein Trafo sowie eine Mittelspannungsschaltanlage im Gebäude der Entwässerung installiert. Auf der Dachfläche des neuen Schlammentwässerungsgebäudes wird eine Photovoltaikanlage installiert. Die Erschließung des Neubaus erfolgt über ein LKW taugliche Zufahrt, die vor dem Gebäude über eine Waage führt. Der Auftragsumfang VMA Schlammentwässerung umfasst im Wesentlichen: • Installation und Inbetriebnahme von zwei baugleichen Zentrifugen inklusive Peripherie im Neubau. Die Zentrifugen sind auf einen Dünnschlammdurchsatz von ca. 25 m³/h bei 50-60% der Nennlast zu bemessen. • Installation und Inbetriebnahme von zwei baugleichen Polymeraufbereitungs- und -dosieranlagen inklusive Peripherie, Ausführung als Pendelanlage mit wechselseitigem chargenweisem Ansatz, Reife- und Entnahmekammer mit je mind. 4,9 m³ Nutzinhalt. Die Anlage ist für die Verwendung von Flüssig- und Pulverpolymer auszurüsten. • Installation und Inbetriebnahme eines Zentratvorlagebehälters mit einem Behältervolumen von rd. 10 m³ sowie einem Zentratpumpwerk und der zugehörigen Peripherie im Neubau. • Installation und Inbetriebnahme eines Brauchwasserspeichers mit einem Behältervolumen von rd. 10 m³ sowie einer Druckerhöhungsanlage und der zugehörigen Peripherie im Neubau. • Umbau bzw. Ertüchtigung der vorhandenen Nacheindicker zu Schlammspeichern. Hierfür sind die in den Nacheindickern vorhandenen zwei Krählwerke zu demontieren, zwei neue Zentralrührwerke zu installieren und in Betrieb zu nehmen sowie die Beschickungs- und Entnahmeleitungen anzupassen. • Erneuerung und Inbetriebnahme des Dünnschlammpumpwerks im vorhandenen Pumpenkeller, bestehend aus zwei Dünnschlammpumpen mit zugehörigen Mazeratoren, Betriebspunkt Pumpen bei rd. 25 m³/h inklusive der zugehörigen Peripherie.

Interne Kennung: LOT-0000

5.1.1.

Zweck

Art des Auftrags: Bauleistung

Haupteinstufung (cpv): 45252140 Bau von Schlammentwässerungsanlagen

5.1.3.

Geschätzte Dauer

Laufzeit: 12 Monate

5.1.6.

Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

Zusätzliche Informationen: Ausführungsfristen: Beginn und Vollendung nach der im Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Beginn und die Fertigstellung. Verbindliche Fristen (Vertragsfristen ) gemäß § 5 Abs. 1 VOB/B sind: -folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen: aus dem beigefügten Bauzeitenplan: Vorlage Werksplanungen Vertragsstrafen bei Überschreitung der Ausführungsfristen: i. H. v. 0,1 % je Werktag des Endbetrages der Auftragssumme (max. 5 % für alle Strafen). Geforderte Sicherheiten: Es soll eine Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung für Aufträge ab 250.000,- € netto vereinbart werden: 5 % Es soll eine Sicherheitsleistung für die Mängelansprüche für Aufträge ab 250.000,- € netto vereinbart werden: 3 % Information zur Bindefrist: Es ist eine längere Bindefrist anzusetzen, da zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Zentrifugen zwingend Leistungsfahrten mit dem Schlamm der Kläranlage Hameln durchgeführt werden müssen. Andernfalls ist es nicht möglich, die Angebote gemäß der in den Vorbemerkungen beschriebenen Wertungskriterien zu bewerten.

5.1.7.

Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.

Zuschlagskriterien

Kriterium:

Art: Qualität

Bezeichnung: Technische Qualität

Beschreibung: Entwässerungsergebnis bei Betriebsdurchsatz