Grundinstandsetzung SHW Lüneburg - 2te Bauzeit Osttrog Referenznummer der Bekanntmachung: 813E0223B033
Auftragsbekanntmachung
Bauauftrag
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
Postanschrift: Ludwig-Winter-Straße 5
Ort: Braunschweig
NUTS-Code: DE911 Braunschweig, Kreisfreie Stadt
Postleitzahl: 38120
Land: Deutschland
E-Mail:
Telefon: +49 531-866030
Fax: +49 531-866031400
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.wsa-mittellandkanal-elbe-seitenkanal.wsv.de
Abschnitt II: Gegenstand
Grundinstandsetzung SHW Lüneburg - 2te Bauzeit Osttrog
Im Rahmen der 2ten Bauzeit Osttrog der Grundinstandsetzung des SHW Lüneburg werden folgende Maßnahmen (nach LV-Abschnitten) durchgeführt:
.
LV-Abschnitt 01: Koordination der Gewerke
Koordination der Gewerke E-Technik, Betoninstandsetzung, Korrosionsschutz sowie Stahl- und Maschinenbau inklusive der entsprechenden Subunternehmer. Während der Bauzeit.
.
LV-Abschnitt 02: Betoninstandsetzung
Umsetzung der Betoninstandsetzungsmaßnahmen am Osttrog an den Türmen 1-4 trogzugewandte Seite sowie Gegengewichtsschächte, Trogwanne, Verbindungsbrücken, inklusive der erforderlichen Vor- und Nacharbeiten (z.B. Gerüstbau).
SPCC mit und ohne Scheinfugen
trogzugewandte Seite 35-45 m, Gegengewichtsschächte, Trogwanne, trogabgewandte Seite Turm 2, 4 und 5
OS-Beschichtung:
Decken Seilscheibenhallen, zwischen den Türmen 2/5 und 4/7, Verbindungsbrücken, Flächen um die Pylone herum
Weitere Arbeiten:
Konsolen (Fest- und Loslager), Betonausgleich Gegengewichtsschächte, Gerüstbau, Tausch der Dywidaganker, Risssanierung, Schadstellenbearbeitung in den o.g. Bereichen
.
LV-Abschnitt 03: Korrosionsschutz
Instandsetzung des Korrosionsschutzes am Osttrog inkl. Gerüstbau.
Vollerneuerung:
Verbindungsbrücken, Pylone außen (Klarlack), Trogunterseiten, TKR (Dichtungsbereiche), Leitern, Anbauteile Trogwanne, Führungsschienen
Teilerneuerung:
Pylonwände innen, Trapezbleche Trog, Rückwandbleche (Seilscheibenträger) außen, Fallreep
Ausbesserung:
Pendelrahmen, Schildschütz, Torsionskästen, Trog und KB innen, Trog- und Haltungstore
Als Hauptbauteile sind hier zu nennen: Trogunterseiten, Lagerstuhl, Pylone außen (Klarlack) und innen, Schildschütz, Trogaußenseiten, Teleskoprahmen,
Stahlbauarbeiten
.
LV-Abschnitt 04: Stahl(wasser)- und Maschinenbau
- TKR Schlaufendichtung und Notdichtung OW
- Instandsetzung Sohldichtschinen
- Spülleitung TKR erneuern
- Hartanlage TKR
- Verstärkung des Lagerstuhls
- Schildschütz Laufrollen instandsetzen
- Umbau Hakenriegel
- Rohrleitung DIA-Pumpe)
- Luftsprudelleitung Bereich 3-4
- Halterungen Initiatoren Schildschütz
- Demontage Feuerlöschanlage Trog
- Ersatz von Schiebern
- Instandsetzung THV Hydraulik
- Instandsetzung TKR (Hydraulik)
- Anlage-&Spaltwasserdichtungen
.
LV-Abschnitt 05: Elektrotechnik
- De- und Remontage von elektrischen Bauteilen für die Gewerke Beton, Korrosionsschutz und Stahlbau
- Verlegung Notantriebskabel der Haltungstore
21379 Scharnebeck
Baubegleitende Koordination
- Abstimmung der Schnittstellen zwischen den einzelnen Gewerken
- Erprobung und Inbetriebnahme inkl. Dokumentation
- Erstellen von Bestandsunterlagen in allen Gewerken
.
Gerüstbauarbeiten
- ca. 24.600 m² Flächengerüste
- ca. 2.900 m³ Raumgerüste
.
Betoninstandsetzung
- Untergrundvorbereitung durch Wasserstrahl- und Trockenstrahlarbeiten
- Schadstellen und Risssanierung
- ca. 15.000 m² Betonsanierung / Instandsetzung SPCC und OS-Systeme
- ca. 2.600 m² De- und Remontage der Taubenschutznetze
- Instandsetzung der Konsolen und Lager der Seilscheibenträger
.
Korrosionsschutz Gesamtfläche ca. 6.500 m²
- Innenseite Trog
- Innenseite Kanalbrücke
- Trog- und Haltungstore
- Außenseite Kanalbrücke / Torsionskasten
- Stützen und Fenster der Verbindungsbrücken
- Überdachung obere Troglaufstege
- Pylone OW / Spaltwassertank
- Pylone UW / Schildschütz
- Maschinenhäuser der Pylonen OW und UW
- Trogunterseiten und Trogaußenseiten
- Trapezbleche Trog
- Trogmaschinengänge
- Teleskoprahmen
- Seilscheibenhallen
- Seilumlenk- und Spindelgruben
- Facettentore inkl. Facettentüren
- Leitern und Gegengewichtsschächte
.
Stahl- und Maschinenbau
- Demontage der Feuerlöschanlage
- Trogtorspülleitung, Sohldichtschiene und Reversierleitung, Bereiche 1-2 und 3-4
- Lagerstuhlverstärkungen der Seilscheibenhallen, ca, 4.000 kg Stahl
- Not- und Schlaufendichtung des Teleskoprahmens Bereich 1-2
- neue Entnahmestelle für Wasserzulauf der Hydroschilde auf dem Trog
- Schildschütz und Hakenriegel,
- Hydraulik in den Haltungen
.
Elektrotechnik
- De- und Remontage der Leistungsanlagen (Seilscheibenhallen, Trogwanne, oberer Troglaufgang und Heizungsanlagen),
- Energieversorgung während der Baumaßnahmen in den Seilscheibenhallen.
Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist nicht zugelassen.
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
Eignungskriterien gemäß Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung":
1. Erklärung, dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat Eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft (sofern diese nicht verfügbar ist, eine gleichwertige Bescheinigung des zuständigen Versicherungsträgers) mit Angabe der Lohnsummen ist auf Verlangen vorzulegen.
2. Eintragung in das Berufs-/Handelsregister des Unternehmens- oder Wohnsitzes Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer sind auf Verlangen vorzulegen.
Eignungskriterien gemäß Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung":
1. Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen.
2. Angabe, ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde. Ggf. ist ein rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan auf Verlangen vorzulegen.
3. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit eine Pflicht zur Beitragszahlung besteht, ordnungsgemäß erfüllt wurde bzw. entsprechende Zahlungen zwischenzeitlich vorgenommen wurden oder eine Verpflichtung eingegangen wurde. Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG ist auf Verlangen vorzulegen.
Eignungskriterien gemäß Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung":
1. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren Leistungen erbracht wurden, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Dies ist durch mindestens 3 Referenzen nachzuweisen.
Auf Verlangen sind die Referenzen mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen:
Auftraggeber; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragunternehmen, ARGE-Partner, Unterauftragunternehmen); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung.
2. Erklärung über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal.
3. Erklärung entsprechend § 123 GWB i.V.m. § 6e EU VOB/A bezogen auf die letzten zwei Jahre: Angabe, dass kein zwingender Ausschlussgrund vorliegt. Diese Angaben beziehen sich nur auf Straftaten, die mit Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen geahndet wurden, wenn im Bundeszentralregister keine weitere Straftaten eingetragen sind (§ 32 Abs. 2 Nr. 5 BZRG).
Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.
Die Vorlage von Auszügen aus dem Bundeszentralregister nach § 30 Absatz 5 BZRG kann auf Verlangen gefordert werden.
4. Erklärung entsprechend § 124 Abs. 1 Nrn. 1, 3 bis 9 und Abs. 2 GWB i.V.m. § 6e EU VOB/A bezogen auf die letzten zwei Jahre: Angabe, dass kein fakultativer Ausschlussgrund vorliegt.
Erklärung, dass eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig wegen einer der unten genannten Straftaten oder nach vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten verurteilt worden ist und gegen das Unternehmen keine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtkräftig festgesetzt worden ist:
Diebstahl (§ 242 StGB), Unterschlagung (§ 246 StGB), Erpressung (§ 253 StGB), Kreditbetrug (§ 265b StGB), Untreue (§ 266 StGB), Urkundenfälschung (§ 267 StGB), Fälschung technischer Aufzeichnungen (§ 268 StGB), Delikte im Zusammenhang mit Insolvenzverfahren (§ 283 ff. StGB), Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen (§ 298 StGB), Brandstiftung (§ 306 StGB), Baugefährdung (§ 319 StGB), Gewässer- und Bodenverunreinigung (§§ 324, 324a StGB), unerlaubter Umgang mit Abfällen (§ 326 StGB).
5. Erklärung entsprechend § 124 Abs. 1 Nrn. 1, 3 bis 9 und Abs. 2 GWB i.V.m. § 6e EU VOB/A bezogen auf die letzten zwei Jahre: Angabe, dass kein fakultativer Ausschlussgrund vorliegt.
Erklärung, dass keine Eintragungen im Gewerbezentralregister nach § 150a Gewerbeordnung vorliegen, die einen Ausschluss z. B. nach § 21 Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz, § 21 Arbeitnehmerentsendegesetz, § 98 c Aufenthaltsgesetz, § 19 Mindestlohngesetz rechtfertigen.
Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße stehen eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich. Erklärung, bezogen auf die letzten zwei Jahre, dass außerdem kein wirksames Berufsverbot (§ 70 StGB), kein wirksames vorläufiges Berufsverbot (§ 132a StPO), keine wirksame Gewerbeuntersagung (§ 35 GewO), kein Verstoß gegen § 81 Absatz 1 Nummer 1 GWB vorliegt.
Ab einer Auftragssumme von [Betrag gelöscht] Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt der Justiz anfordern
.
.
a) Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, unabhängig davon, ob sie seinem Unternehmen angehören oder nicht, und zwar insbesondere derjenigen, die mit der Qualitätskontrolle beauftragt sind, und derjenigen, über die der Unternehmer für die Errichtung des Bauwerks verfügt
b) Angabe, welche Teile des Auftrags der Unternehmer unter Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt (siehe Formblatt 392-B)
a) Nachweis des Mindestjahresumsatzes in Höhe von 18 Mio. Euro (brutto) in Summe der Gewerke Betoninstandsetzung, Korrosionsschutz und Stahlwasser-/Maschinenbau
b) Nachweis über persönliche Eignung des Einsatzpersonals sowie ausreichender Kapazitäten für die parallele Bearbeitung von 4 Gegengewichtsschächten (2 Türme):
- Nachweis SIVV-Schein
- Nachweis KOR-Schein
- Nachweis eines Beschichtungsinspektors nach Norm NS 476 (Frosio) oder vergleichbar
- Sachkundenachweis über Umgang mit Gefahrstoffen nach GefStoffV TRGS 519
- 5 Mitarbeiter mit Düsenführerschein bzw. Verpflichtungserklärung über langfristige (über die Bauzeit) vertragliche Bindung (z.B. Personalanleihe, Nachunternehmer, etc.)
- 2 Mitarbeiter mit Nachweis für EXC 3 Schweißarbeiten nach DIN EN 1090-2
c) Nachweis entsprechender Kapazitäten (Geräte) für die parallele Abarbeitung von 4 Gegengewichtsschächten/Türmen:
- 4 HDW-Anlagen bis 2.500 bar
- 4 Anlagen für Spritzbeton /-mörtel
jeweils eigene Geräte bzw. Verpflichtungserklärung über langfristige (über die Bauzeit) vertragliche Bindung
d) Nachweis über ein bestehendes QS-System DIN EN ISO 9001 oder vergleichbar
e) Nachweis über Arbeitsschutzmanagementsystem für den Gerüstbau AMS Bau oder vergleichbar
f) Nachweis über ein Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 oder vergleichbar im Gewerk Stahl- und Maschinenbau, welches im Bauvorhaben angewendet wird
g) Nachweis von Softwarelizenzen für die Erstellung von CAD-Zeichnungen der folgenden Zeichnungsformate bzw. -programme bzw. Verpflichtungserklärung über langfristige (über die Bauzeit) vertragliche Bindung
*.dgn
*.dwg, *.dxf (alternativ *.idw (Autodesk Inventor)
eXs 2022 (*.dwg) (Elektrotechnik)
h) Nachweis digitale Bauabrechnung
Nachweis von Softwarelizenzen für die digitale Bauabrechnung nach Standard: REB-VB 23.003
Abschnitt IV: Verfahren
Bieter und ihre Bevollmächtigten sind zum Öffnungstermin nicht zugelassen
Abschnitt VI: Weitere Angaben
1. Die Anforderung der Vergabeunterlagen sowie die Abgabe des Angebots sind nur über die e-Vergabeplattform des Bundes zugelassen. Nähere Informationen zum Thema e-Vergabe können unter https://evergabe-online.info abgerufen werden
2. Anfragen sind schriftlich über die e-Vergabeplattform des Bundes zu stellen. Anfragen werden telefonisch nicht beantwortet. Auskünfte und ergänzende Informationen, die für die Bearbeitung des Angebotes von Bedeutung sind, teilt der Auftraggeber über die e-Vergabeplattform des Bundes mit.
3. Anfragen von interessierten Unternehmen sollen bis spätestens 7 Kalendertagen vor Ablauf der Angebotsfrist in schriftlicher Form bei der Kontaktstelle gemäß Ziffer I.1) vorliegen.
Postanschrift: Villemombler Straßen 46
Ort: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land: Deutschland
E-Mail:
Telefon: +49 228-94990
Fax: +49 228-9499163
Internet-Adresse: https://www.bundeskartellamt.de/
Ein Antrag auf Nachprüfung ist gemäß § 160 (3) Nr. 1 bis 4 GWB nur zulässig, soweit:
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber innerhalb von 10 Kalendertagen gerügt hat,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt worden sind,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4. nicht mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.“
Postanschrift: Ludwig-Winter-Straße 5
Ort: Braunschweig
Postleitzahl: 38120
Land: Deutschland
E-Mail:
Telefon: +49 531-866030
Fax: +49 531-866031400
Internet-Adresse: https://www.wsa-mittellandkanal-elbe-seitenkanal.wsv.de