5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71541000 Projektmanagement im Bauwesen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: Koblenzer Straße 115-155
Stadt: Koblenz
Postleitzahl: 56073
Land, Gliederung (NUTS): Koblenz, Kreisfreie Stadt (DEB11)
Land: Deutschland
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Erforderlich für das Angebot
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: nein
Zusätzliche Informationen: Wichtiger Hinweis Bewerberfragen: Bewerberfragen sind bitte bis Freitag, den 20.04.2026 über das Vergabeprotal einzureichen. Die Beantwortung erfolgt bis zum 22.04.2026. Wichtiger Hinweis Losung: Die Vergabestelle wird nach Ablauf der Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge diese auf Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie auf die Erfüllung eventuell in der Bekanntmachung festgelegter Mindestanforderungen überprüfen (siehe hierzu auch Bekanntmachungstext). Die Vergabestelle wird die 3 bis max. 5 geeignete Bewerber mit den höchsten Punktzahlen zur Abgabe eines Angebotes auffordern. Sofern die Zahl geeigneter Bewerber unter der Mindestzahl (hier 3 Bewerber) liegt, behält sich die Vergabestelle vor, das Verfahren ausschließlich mit diesem oder diesen geeigneten Bewerbern fortzuführen. Übersteigt die Anzahl der Bewerbungen die Anzahl der max. 5 einzuholenden Angebote, wird die Vergabestelle diejenigen Bewerber auswählen, die die geforderten Eignungsvoraussetzungen am besten erfüllen. Dies wird anhand der in der Bekanntmachung und den genannten Kriterien beurteilt. Sollten mehr als 5 Bewerber die gleiche Punktzahl unter Anwendung sämtlicher objektiver Kriterien und unter Ausschöpfung des Beurteilungsspielraums des Auftraggebers die Auswahlkriterien gleich gut erfüllen, behält sich der Auftraggeber vor, eine Entscheidung per Los herbeizuführen. Wichtiger Hinweis Zuschlagserteilung: Der Zuschlag steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Gremien. Sollte die erforderliche Genehmigung nicht erteilt werden, behält sich der Auftraggeber das Recht vor, das Vergabeverfahren aufzuheben.
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung
Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: 1. Eigenerklärung zum Netto-Jahresumsatz allgemein des Unternehmens aus den letzten 3 Geschäftsjahren (2023-2025). Es ist der Mittelwert zu bilden. 2. Spezifischer Jahresumsatz aus den letzten 3 Geschäftsjahren im Bereich Projektsteuerungsleistungen (2023-2025). Es ist der Mittelwert zu bilden. Mindestbedingung: Mindestjahresumsatz 2,5 Mio. EUR. Punktevergabe (Auswahlkriterien): bei > 2,5 Mio. EUR = 1 Punkt, bei >= 3,0 Mio. EUR = 2 Punkte, bei >= 3,5 Mio. EUR = 3 Punkte, bei >= 4,0 Mio. EUR = 4 Punkte, bei >= 4,5 Mio. EUR = 5 Punkte (in netto) Eine detaillierte Auflistung der Eignungs- und Eignungsunterkriterien, der Ausschluss- bzw. Mindestkriterien sowie der Punktevergabe, Gewichtung und der Gesamtpunktzahl nach Gewichtung können Sie der veröffentlichten Eignungsmatrix (Anlage Stufe 1 Eignungsmatrix) entnehmen.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Punkte, genau): 25,00
Kriterium: Durchschnittliche jährliche Belegschaft
Beschreibung des Auswahlkriteriums: 1. Durchschnittliche Beschäftigtenzahl: Darstellung durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten des Unternehmens einschließlich der Führungskräfte in den letzten 3 Jahren (2023-2025). Es ist der Mittelwert zu bilden. Mindestkriterium (Ausschlusskriterium): Mind. 8 Personen Punktevergabe (Auswahlkriterien): bei > 8 Personen = 1 Punkt, bei >= 12 Personen = 2 Punkte, bei >= 16 Personen = 3 Punkte, bei >= 20 Personen = 4 Punkte, bei >= 24 Personen = 5 Punkte; 2. Durchschnittliche Beschäftigtenzahl akademische Mitarbeiter (Dipl.-Ing., Bachelor, Master) in den letzten 3 Jahren (2023-2025). Es ist der Mittelwert zu bilden. Mindestkriterium (Ausschlusskriterium): Mind. 6 Personen Punktevergabe: > 6 Personen = 1 Punkt, >= 10 Personen = 2 Punkte, >= 14 Personen = 3 Punkte, >= 16 Personen = 3 Punkte, >= 18 Personen = Punkte 3. Erfahrung Projektleitung - Punktevergabe (Auswahlkriterien): Berufserfahrung von mit der Bauaufgabe vergleichbaren Referenzprojekten: Berufserfahrung als Projektmanager: bei >= 5 Jahre bis 10 Jahre = 1 Punkt, bei >= 10 Jahre bis 15 Jahre = 2 Punkte, bei >= 15 Jahre = 5 Punkte. 4. Nachweis als Projektleitung - Punktevergabe (Auswahlkriterien): 2 Punkte für Vorlage einer Referenz als Projektleitung im Bereich Projektsteuerung für vergleichbare Projekte (Krankenhaus Neubau mind. 50 Mio.EUR Baukosten, alle Handlungsbereiche und Projektphasen), 1 Punkt für eine weitere Referenz (Mindestbausumme 50 Mio. EUR) als Projektleitung (max. 3 Punkte erreichbar). 5. Erfahrung stellv. Projektleiter: Berufserfahrung von mit der Bauaufgabe vergleichbaren Referenzprojekten - Punktevergabe (Auswahlkriterien): bei >= 5 bis 8 Jahre = 1 Punkt, bei >= 8 bis 12 Jahre = 3 Punkte, bei >= 12 Jahre = 5 Punkte 6. Nachweis als stellv. Projektleiter - Punktevergabe (Auswahlkriterien): 2 Punkte für Vorlage einer Referenz als Projektleitung oder Stellvertretung im Bereich Projektsteuerung für vergleichbare Projekte (Krankenhaus Neubau mind. 50 Mio. EUR Baukosten, alle Handlungsbereiche und Projektphasen) 1 Punkt für eine weitere Referenz (Mindestbausumme 50 Mio. EUR) als Projektleitung oder Stellvertretung (max. 3 Punkte erreichbar) 7. Gemeinsame Zusammenarbeit zwischen Projektleiter und stell. Projektleiter - Punktevergabe (Auswahlkriterien): Für jedes Projekt in der gemeinsamen Bearbeitung zwischen Projektleiter und stellv. Projektleiter: 1 Punkt, Maximal 3 Projekte, in der Gesamtsumme maximal 3 Punkte. Eine detaillierte Auflistung der Eignungs- und Eignungsunterkriterien, der Ausschluss- bzw. Mindestkriterien sowie der Punktevergabe, Gewichtung und der Gesamtpunktzahl nach Gewichtung können Sie der veröffentlichten Eignungsmatrix (Anlage Stufe 1 Eignungsmatrix) entnehmen.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Punkte, genau): 35,00
Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: 1. Referenz 1 Mindestkriterium: Bauaufgabe Klinikneubau Maximalversorger mit Projektkosten > 200 Mio. EUR netto (mindestens LPH8 HOAI zu 50% abgeschlossen); 5 Punkte = Bauaufgabe nachgewiesen, 0 Punkte = Bauaufgabe nicht nachgewiesen Ausschlusskriterium: zwingende Vorlage, wird der Teilnahmeantrag an dieser Stelle mit 0 Punkten bewertet, führt dies zum Ausschluss vom weiteren Verfahren. Vertragsverhältnis: Art der Vertragsverhältnisses zum Bauherrn / Auftraggeber - 5 Punkte = Hauptauftragnehmer, bevollmächtigt 3 Punkte = ARGE Partner nicht bevollmächtigt, 1 Punkt = Unterauftragnehmer; Ausgeführte Leistung nach AHO Hauptauftragnehmer/Eigenleistung: Bewertung durch Addition, 5 Punkte: für alle Leistungsphasen und Handlungsbereiche nach AHO; Reduzierung um 0,5 Punkte je fehlendem Handlungsbereich und je fehlender Leistungsphase; Projektkosten (anrechenbare Kosten nach AHO) > 200 Mio. EUR netto: 5 Punkte >= 450 Mio. EUR, 4 Punkte >= 400 Mio. EUR,3 Punkte >= 350 Mio. EUR, 2 Punkte >= 250 Mio. EUR, 1 Punkt > 200 Mio. EUR Ausschlusskriterium: Mindestens 200 Mio. EUR netto; öffentlicher Bauherr - 2 Punkte: erfüllt; 0 Punkte: nicht erfüllt, Förderprojekt - 2 Punkte: erfüllt; 0 Punkte: nicht erfüllt. Bauzeit mit Baubeginn: Ausschlusskriterium: Es werden nur Projekte gewertet, deren Bauzeit in den letzten 10 Jahren abgeschlossen oder mindestens zu 50% fertiggestellt sind (LPH 4 nach AHO) 2. Referenz 2 Mindestkriterium: Klinikanbau oder Neubau unter laufendem Betrieb - 5 Punkte = Bauaufgabe nachgewiesen, 0 Punkte = Bauaufgabe nicht nachgewiesen, Ausschlusskriterium: zwingende Vorlage, wird der Teilnahmeantrag an dieser Stelle mit 0 Punkten bewertet, führt dies zum Ausschluss vom weiteren Verfahren. Vertragsverhältnis - Art der Vertragsverhältnisses zum Bauherrn / Auftraggeber: 5 Punkte = Hauptauftragnehmer, bevollmächtigt3 Punkte = ARGE Partner nicht bevollmächtigt1 Punkt = Unterauftragnehmer; Ausgeführte Leistungsphasen Hauptauftragnehmer/Eigenleistung: Bewertung durch Addition - 5 Punkte: für alle Leistungsphasen und Handlungsbereiche nach AHO; Reduzierung um 0,5 Punkte je fehlendem Handlungsbereich und je fehlender Leistungsphase; Flächen NUF: 5 Punkte >= 10.000 m2, 4 Punkte >= 8.000 m², 3 Punkte >= 6.000 m², 2 Punkte >= 5.000 m², 1 Punkt >= 4.000 m², Ausschlusskriterium: Mindestens 4.000 m²; Auftragswert (Gesamtvergütung inkl. aller Besonderen Leistungen in Netto): 5 Punkte >= 1,8 Mio.,-EUR, 4 Punkte >= 1,6 Mio. EUR, 3 Punkte >= 1,4 Mio. ,-EUR, 2 Punkte >= 1,0 Mio., EUR 1 Punkt >= 800.000 EUR, Ausschlusskriterium: Mindestens 800.000 EUR; öffentlicher Bauherr - 2 Punkte: erfüllt; 0 Punkte nicht erfüllt; Förderprojekt: 2 Punkte: erfüllt; 0 Punkte nicht erfüllt; Bauzeit mit Baubeginn: Ausschlusskriterium: Es werden nur Projekte gewertet, deren Bauzeit in den letzten 10 Jahren abgeschlossen ist. 3. Referenz 3 Mindestkriterium: 1 vergleichbare Referenzen: als vergleichbar wird angesehen: Krankenhausprojekt > 100 Mio. EUR; Hochbauprojekt > 100 Mio. EUR; Hochbauprojekt unter laufendem Betrieb > 60 Mio. EUR; Förderprojekt Hochbau mit > 100 Mio. EUR: 5 Punkte = Bauaufgabe nachgewiesen0 Punkte = Bauaufgabe nicht nachgewiesen; Vertragsverhältnis - Art der Vertragsverhältnisses zum Bauherrn / Auftraggeber: 5 Punkte = Hauptauftragnehmer, bevollmächtigt3 Punkte = ARGE Partner nicht bevollmächtigt, 1 Punkt = Unterauftragnehmer; Ausgeführte Leistungsphasen Hauptauftragnehmer/Eigenleistung: Bewertung durch Addition, 5 Punkte: für alle Leistungsphasen und Handlungsbereiche nach AHO; Reduzierung um 0,5 Punkte je fehlendem Handlungsbereich und je fehlender Leistungsphase; Flächen NUF: 5 Punkte >= 10.000 m², 4 Punkte >= 8.000 m², 3 Punkte>= 6.000 m², 2 Punkte >= 5.000 m², 1 Punkt >= 4.000 m², Ausschlusskriterium: Mindestens 4.000 m²; Förderprojekt: 2 Punkte: erfüllt; 0 Punkte nicht erfüllt; öffentlicher Bauherr: 2 Punkte: erfüllt; 0 Punkte nicht erfüllt; Bauzeit mit Baubeginn: 5 Punkte = Baufertigstellung abgeschlossen in den letzten 5 Jahren (nach März 2021), 3 Punkte = Baubeginn erfolgt, 0 Punkte = Baubeginn noch nicht erfolgt. Eine detaillierte Auflistung der Eignungs- und Eignungsunterkriterien, der Ausschluss- bzw. Mindestkriterien sowie der Punktevergabe, Gewichtung und der Gesamtpunktzahl nach Gewichtung können Sie der veröffentlichten Eignungsmatrix (Anlage Stufe 1 Eignungsmatrix) entnehmen.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Punkte, genau): 108,00
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 3
Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 5
Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden
Der Erwerber behält sich das Recht vor, den Auftrag aufgrund der ursprünglichen Angebote ohne weitere Verhandlungen zu vergeben
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: 1. Auftragsbezogenes Organisationskonzept
Beschreibung: Weitere Informationen zu den Unterkriterien und der Bewertung können Sie der veröffentlichten Zuschlagsmatrix entnehmen.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 14
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: 2. Auftragsbezogene Herangehensweise
Beschreibung: Weitere Informationen zu den Unterkriterien und der Bewertung können Sie der veröffentlichten Zuschlagsmatrix entnehmen.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 45,5
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: 3. Bieterpräsentation
Beschreibung: Weitere Informationen zu den Unterkriterien und der Bewertung können Sie der veröffentlichten Zuschlagsmatrix entnehmen.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10,5
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: 4. Honorarangebot
Beschreibung: Weitere Informationen zu der Bewertung und der Berechnungsformel können Sie der veröffentlichten Zuschlagsmatrix entnehmen.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 30
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Deutsch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 20/04/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Ad-hoc-Kommunikationskanal:
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Verfahrensbedingungen:
Voraussichtliches Datum der Absendung der Aufforderungen zur Angebotseinreichung: 18/05/2026
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 27/04/2026 15:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: Unterlagen werden gemäß § 56 VgV nachgefordert.
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau - Vergabekammer -
Informationen über die Überprüfungsfristen: Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau - Vergabekammer - Stiftsstraße 9 55116 Mainz Telefon: 06131 / 16-2234 Fax: 06131 / 16-2113 vergabekammer.rlp@mwvlw.rlp.de Bewerber / Bieter haben einen Anspruch auf Einhaltung der bieterschützenden Bestimmungen über das Vergabeverfahren gegenüber dem Auftraggeber (§ 97 Abs. 6 GWB). Sieht sich ein am Auftrag interessierter Bewerber / Bieter durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften in seinen Rechten verletzt, ist der Verstoß innerhalb von zehn Kalendertagen beim Auftraggeber zu rügen (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB). Verstöße, die aufgrund der Bekanntmachung oder der Vergabeunterlagen erkennbar sind, müssen spätestens bis zu der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Abgabe der Bewerbungen (bzw. Angebote) gegenüber dem AG geltend gemacht werden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 - 3 GWB). Teilt der Auftraggeber dem Bewerber / Bieter mit, seiner Rüge nicht abhelfen zu wollen so besteht die Möglichkeit, innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Mitteilung einen Antrag auf Nachprüfung bei der o.g. Vergabekammer zu stellen (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB). Bieter, deren Angebote für den Zuschlag nicht berücksichtigt werden sollen, werden vor dem Zuschlag gemäß § 134 GWB darüber informiert. Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertrage nach Absendung dieser Information durch den Auftraggeber geschlossen werden. Bei Übermittlung per Fax oder auf elektronischem Wege beträgt diese Frist 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach Absendung der Information durch den Auftraggeber. Nach Ablauf dieser Frist ist ein Zuschlag möglich, auch wenn eine Frist nach § 160 Abs. 3 GWB noch nicht verstrichen sein sollte. Ein Nachprüfungsantrag müsste daher zur Verhinderung eines Zuschlags vor Ablauf der Frist nach § 134 GWB dem Auftraggeber durch die Vergabekammer zugestellt worden sein. Die Unwirksamkeit einer Beauftragung kann gemäß § 135 Abs. 1 und 2 GWB nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen ab Information über den Vertragsabschluss, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Vergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Vergabe im Amtsblatt der Europäischen Union.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH