Öffentliche Ausschreibung Leipzig 2022 Los 20 – Stark- und Schwachstrom Neubau 7.3 Referenznummer der Bekanntmachung: TED91‐0150/2020‐601518 2022-08-02

Los 20 – Stark- und Schwachstrom Neubau 7.3 Referenznummer der Bekanntmachung: TED91‐0150/2020‐601518

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Nationale Identifikationsnummer: EU 39_2018 UFZ ID405
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Leipzig
NUTS-Code: DED5 Leipzig
Postleitzahl: 04318
Land: Deutschland
E-Mail: [gelöscht]
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.ufz.de/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung

II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Los 20 – Stark- und Schwachstrom Neubau 7.3

Referenznummer der Bekanntmachung: TED91‐0150/2020‐601518

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

45311000 Installation von Elektroanlagen

II.1.3)Art des Auftrags

Bauauftrag

II.2)Beschreibung

II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Stark- und Schwachstrom Neubau 7.3

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

45311000 Installation von Elektroanlagen

45312310 Blitzschutzarbeiten

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DED5 Leipzig

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Grobmengen, u.a.: 1 Stück Trafo + MS-Schaltanlage, 1250kVA

3 Stück NSHV-AV, SV, USV 39 Stück Standverteiler,

Unterverteiler 1 Stück Netzersatzanlage, Diesel, 500kVA 1

Stück USV, 300kW 150 m Stromschienen 1 Stück

Brandmeldeanlage 1 Stück BOS-Anlage 10 Stück

Netzwerkschränke 70.000 m Installationskabel 1,5-2,5mm²

4.000 m Installationskabel 4-16mm² 66.000 m Ethernetkabel,

Cu 2.300 m LWL 4.500 m Kabelrinnen und Kanäle 1 Stück PVAnlagen,

55kWp Wartungsvertrag 4 Jahre

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Beginn: 13/01/2021

Ende: 23/03/2022

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben

IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 251-627515

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 4500157782

Bezeichnung des Auftrags:

Los 20 - Stark- und Schwachstrom (Vergabe "OV_B 190_20")

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:

21/12/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Ort: Chemnitz
NUTS-Code: DED4 Chemnitz
Land: Deutschland

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)

Gesamtwert der Beschaffung: 2 292 428.38 EUR

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land: Deutschland
E-Mail: [gelöscht]
Internet-Adresse: https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Kontaktdaten/DE/Vergabekammern%20-%20De-Mail.html

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

28/07/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen

VII.1.1)CPV-Code Hauptteil

45311000 Installation von Elektroanlagen

VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

45312310 Blitzschutzarbeiten

VII.1.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DED5 Leipzig

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

zusätzlicher Umfang (NTV08):

-Diverse Elektroarbeiten (NT09) (Leistungen / Erschwernisse bei der Verlegung von Kabeln, die zwar aus Gründen des Bauablaufs erforderlich (Hochhängen von Kabeln bei Einbringung Estrich und Bodenbelag), jedoch nicht ausgeschrieben waren und keine Nebenleistungen nach VOB/C sind.)

-Installationszubehör für Klemmkästen/Mehraufwendungen Kabelverlegung/Umverlegen von Jalousie (NT11)

-Preisänderung aufgrund Mengenüberschreitung II, Hohlwand-Schalterdose (NT‐Angebot 14)

-Preisanpassung Doppelboden (NT 17)

-Nutzerwunsch Poti für Labore/EDV (NT19)

-Installation 3. Brandmeldezentrale (NT20)

-E30 Installationsmaterial (NT21)

-Brandschotte Stromschienen (NT22)

-Änderungen BOS‐Anlage (NT24) - Die Messung für die Notwendigkeit und den Umfang der Anlage konnte jedoch erst nach Fertigstellung des Rohbaus und der Fassade durchgeführt werden. Daraus haben sich Änderungen an der technischen Ausführung gegeben.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Beginn: 13/01/2021

Ende: 31/12/2022

VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 0.01 EUR

VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Ort: Chemnitz
NUTS-Code: DED4 Chemnitz
Land: Deutschland

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

VII.2)Angaben zu den Änderungen

VII.2.1)Beschreibung der Änderungen

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

zusätzlicher Umfang:

- temporäre Funk-Brandmeldeanlage

- Ertüchtigung Trassen auf E30

- Zusatzleistungen- Kabelverlegung

- Blitzschutzanschlüsse

- Verlegesysteme/Leitungsführungskanäle

- zusätzliche Materialien und Änderung Technikleuchte (NTV04)

- Mehrkosten Sockel Datenschränke (NTV 06)

- Mengenmehrungen, Tiefenerder V4A, F0 Schotte (NTV 07)

-Diverse Elektroarbeiten (NT09)

-Installationszubehör für Klemmkästen/Mehraufwendungen Kabelverlegung/Umverlegen von Jalousie (NT11)

-Preisänderung aufgrund Mengenüberschreitung II (NT‐Angebot 14)

-Preisanpassung Doppelboden (NT 17)

-Nutzerwunsch Poti für Labore/EDV (NT19)

-Installation 3. Brandmeldezentrale (NT20)

-E30 Installationsmaterial (NT21)

-Brandschotte Stromschienen (NT22)

-BOS‐Anlage (NT24)

VII.2.2)Gründe für die Änderung

Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)

Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

NT17: AN ist unverschuldet durch gestörten Bauablauf bei Errichtung des Doppelbodens aG fehlender Vorleistungen behindert. Gem VOB/B, §6, Abs. 1 für den Bauherren offensichtlich. Damit hat AN Anspruch auf korrigierten Preis. Leistung nicht zusätzlich. Nichtvergabe würde Teilkündigung mit entsprechenden Konsequenzen zur Folge haben.NT20: Erst während Ausführung der Elektroanlage wurde festgestellt, dass 3.BMZ erforderlich wird.NT22: Schließen Deckenöffnungen um den Bereich Stromschienen herum wurde iZd Baumaßnahmen aus Gründen der Komplexität +Gewährleistung an AN delegiert. Das Schließen war auch in keinem anderen LV integriert.NT24: Ausführung durch anderen AN hätte Teilkündigung bedurft. Rechtlich nicht sinnvoll!Insgesamt liegen Änderungen nach §132 Abs. 2 Nr. 2 und 3 vor. Der Gesamtcharakter des Auftrags wird durch die Änderung nicht verändert. Nachtragsleistung ist eng mit anderen Elektroarbeiten verzahnt. Separate Vergabe an anderen AN technisch nicht sinnvoll.

VII.2.3)Preiserhöhung

Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)

Wert ohne MwSt.: 2 395 867.25 EUR

Gesamtauftragswert nach den Änderungen

Wert ohne MwSt.: 2 613 979.76 EUR

Datenschutzerklärung