1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau
Deutschland – Bau von Flussufermauern – Hochwasserschutzmaßnahme M 1.14 an der Zwönitz in Burkhardtsdorf, VGE 1.14 C, NTV 04
325891-2024 - Auftragsänderung
Deutschland – Bau von Flussufermauern – Hochwasserschutzmaßnahme M 1.14 an der Zwönitz in Burkhardtsdorf, VGE 1.14 C, NTV 04
OJ S 106/2024 03/06/2024
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistung
1. Beschaffer
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: Hochwasserschutzmaßnahme M 1.14 an der Zwönitz in Burkhardtsdorf, VGE 1.14 C, NTV 04
Beschreibung: ca. 620 m Fangedamm, ca. 1350 m³ Baustraße, ca. 294 m³ Oberbodenabtrag, ca. 294 m³ Oberboden liefern und andecken, ca. 1459 m² Rasenansaat, ca. 2375 m² Baugelände Gewässer und Uferzone abräumen, ca. 3236 m³ Bodenaushub Baugruben, ca. 683 m³ Frostschutzschicht, ca. 1035 m² Asphaltbefestigung fräsen, ca. 1035 m² Asphalttragschicht Bk 03; Dicke 10 cm, ca. 1035 m² Asphaltdeckschicht Bk 03; Dicke 4 cm, ca. 228 m Bordsteine Naturstein, ca. 214 m Leistensteine Naturstein, ca. 311 m² Betonpflaster in Splittbettung, ca. 40 m² Pflasterdecke Naturstein-Kleinpflaster in Betonbettung, ca. 209 m Pflasterstreifen Naturstein-Kleinpflaster in Betonbettung, ca. 734 m² Unbewehrten Beton als Sauberkeitsschicht herstellen, ca. 1875 m³ bewehrten Beton herstellen, ca. 319 t Bewehrungsstahl, ca. 842 St. Verbundanker, ca. 6064 m Mikropfähle, ca. 1428 m² Strukturschalung, ca. 271 m Stahlgeländer, ca. 5 St. Buhnen, ca. 1072 m² vorhandenes Natursteinmauerwerk verfugen, ca. 1 St. Dammbalkenbarriere, ca. 1 St. Hochwasserschutztor
Kennung des Verfahrens: 0df1a213-56a0-410e-ab72-801c5127be13
Interne Kennung: 4500146759
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistung
Haupteinstufung (cpv): 45246100 Bau von Flussufermauern
2.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Burkhardtsdorf
Postleitzahl: 09235
Land, Gliederung (NUTS): Erzgebirgskreis (DED42)
Land: Deutschland
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -
5. Los
5.1.
Los: LOT-0000
Titel: Hochwasserschutzmaßnahme M 1.14 an der Zwönitz in Burkhardtsdorf, VGE 1.14 C, NTV 04
Beschreibung: ca. 620 m Fangedamm, ca. 1350 m³ Baustraße, ca. 294 m³ Oberbodenabtrag, ca. 294 m³ Oberboden liefern und andecken, ca. 1459 m² Rasenansaat, ca. 2375 m² Baugelände Gewässer und Uferzone abräumen, ca. 3236 m³ Bodenaushub Baugruben, ca. 683 m³ Frostschutzschicht, ca. 1035 m² Asphaltbefestigung fräsen, ca. 1035 m² Asphalttragschicht Bk 03; Dicke 10 cm, ca. 1035 m² Asphaltdeckschicht Bk 03; Dicke 4 cm, ca. 228 m Bordsteine Naturstein, ca. 214 m Leistensteine Naturstein, ca. 311 m² Betonpflaster in Splittbettung, ca. 40 m² Pflasterdecke Naturstein-Kleinpflaster in Betonbettung, ca. 209 m Pflasterstreifen Naturstein-Kleinpflaster in Betonbettung, ca. 734 m² Unbewehrten Beton als Sauberkeitsschicht herstellen, ca. 1875 m³ bewehrten Beton herstellen, ca. 319 t Bewehrungsstahl, ca. 842 St. Verbundanker, ca. 6064 m Mikropfähle, ca. 1428 m² Strukturschalung, ca. 271 m Stahlgeländer, ca. 5 St. Buhnen, ca. 1072 m² vorhandenes Natursteinmauerwerk verfugen, ca. 1 St. Dammbalkenbarriere, ca. 1 St. Hochwasserschutztor
Interne Kennung: 4500146759
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistung
Haupteinstufung (cpv): 45246100 Bau von Flussufermauern
5.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Burkhardtsdorf
Postleitzahl: 09235
Land, Gliederung (NUTS): Erzgebirgskreis (DED42)
Land: Deutschland
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 06/09/2021
Enddatum der Laufzeit: 10/12/2022
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Die nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Informationen über die Überprüfungsfristen: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Verfahren vor der Vergabekammer (§160 GWB), Einleitung, Antrag: (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit: 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau
6. Ergebnisse
Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 3 084 293,33 EUR
6.1.
Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0000
6.1.2.
Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Angebot:
Kennung des Angebots: NA 13 - NA 18
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000
Wert des Ergebnisses: 580 659,58 EUR
Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 4500146759
Datum des Vertragsabschlusses: 09/08/2021
Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Kennung der EU-Mittel: FV-Ident-Nr.: 103097052
Weitere Einzelheiten zu den EU-Mitteln: Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau
7. Änderung
Abschnittskennung: 417385-2021
Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Beschreibung: Die Nachtragsleistung wird zugeordnet zu § 132 Absatz 2 Nr. 1, Nr. 2a und b und Nr. 3. Die zusätzlichen und geänderten Leistungen machten sich erforderlich aufgrund von Bauzeitverschiebungen durch fehlende Bauwerkspläne, falscher Bewehrung und unzureichender Baugrubensicherung. Des weiteren wurden diverse Mengenmehrungen notwendig (Winterunterbrechung, Geräteeinsatz Spritzbetonschale, Rückbau temporärer Mikropfähle, etc.). Aufgrund der Vollsperrung des Ahnerweges und der Witterungsverhältnisse über die Wintermonate musste die Müllentsorgung der Anwohner durch einen dafür geeigneten Hausmeisterdienst durchgeführt werden. Außerdem wurde nach Aufforderung durch den Auftraggeber die angrenzenden Grundstücke an die Hochwasserschutzmauer BT 7 wieder in den Urzustand (Gleichwertigkeit) hergestellt. Bei den gegenständlichen Nachtragsleistungen handelt es sich um zusätzliche und geänderte Leistungen, die im Rahmen des Leistung-Soll für die erforderliche Funktionalität der Gesamtmaßnahme erforderlich waren. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus terminlichen, bauablaufbezogenen Gründen und hauptsächlich aus Gewährleistungsgründen nicht möglich.
7.1.
Änderung
Abschnittskennung: CON-0000
Beschreibung der Änderungen: NA 13: geänderte Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 5: - Vorhaltung Spunddielen - 7,000 Mt. - Vorhaltung Schalung - 7,000 Mt. - zusätzliche Lohnstunden - 1,000 psch. - zusätzliche Gerätestunden - 1,000 psch. NA 15: geänderte Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 5: - Mengenmehrung Winterunterbrechung - 1,000 psch. - Geräteeinsatz Mikropfähle - 1,000 psch. - Rückbau temporäre Mikropfähle - 20,000 St. - Gewährleistung täglicher Zugang - 1,000 psch. - Vorhaltung BE - 6,000 Mt. - Mengenmehrung Spritzbetonschale - 18,000 m³ - Sicherung Anschluss Düker BW 7 - 1,000 psch. - Zulage erschwerter Ausbau Wasserhaltung - 620,000 m² NA 16: zusätzliche Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 6: - Transport Mülltonnen mit Radlader - 20,000 h - Transport Mülltonnen Facharbeiter - 20,000 h NA 17: zusätzliche Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 6: - Rückbau Terrasse - 70,000 m² - Anpassung Frostschutzunterbau - 70,000 m² - Terrassenfläche herstellen - 70,000 m² - Hofeinlauf herstellen - 3,000 St. NA 18: geänderte Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 5: - diverse Preisanpassungen linke Seite - Mikropfahl für Spritzbetonschale und Stützwand herstellen - 7,000 m - Pfahl in Fels herstellen - 6,000 m - diverse Preiserhöhungen Beton C - diverse Preiserhöhungen Beton Beton - Zulage Klimaschutzumlage/Klimaschutzabgabe auf alle Betonpositionen - Preiserhöhung Verwendung seekiefertafe3l - Zulage Preiserhöhung Bauholz - Zulage Preiserhöhung Entsorgung Boden - Zulage Preiserhöhung Entsorgung bewehrter und unbewehrter Beton - Zulage Preiserhöhung Entsorgung gemischte Bau- und Abbruchabfälle - Zulage Preiserhöhung Betonstabstahl - Zulage Preiserhöhung Oberboden, Vorabsiebung und Sand - Zulage Preiserhöhung Frostschutz und Schotter - Zulage Preiserhöhung Wasserbausteine und Granitmauersteine - Zulage Preiserhöhung PP SN 10 Rohr - Zulage Preiserhöhung Kokosummanteltes Vollsickerrohr - Zulage Preiserhöhung Granitbord und Pflastersteine aus Beton - Zulage Preiserhöhung Lkw 3-Achser mit Bedienung - Zulage Preiserhöhung Entsorgung Frostschutz/Schotter - Zulage Preiserhöhung Trassezementmörtel sowie Matritzenkleber und Trennwachs für Strukturschalung - Zulage Preiserhöhung Sperrholz Seekiefer/Betonschalung - Mehrkosten Bagger, Radlader- Lkw 2-Achser und Tieflader - Mehrkosten Trommelsieb, Vibrations-Ramm- und Ziehgerät, Schneckenbohrgerät und Tauchkörperpumpe
8. Organisationen
8.1.
ORG-0000
Offizielle Bezeichnung: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau
Registrierungsnummer: ID 00005892
Postanschrift: Am Roten Turm 1
Stadt: Marienberg
Postleitzahl: 09496
Land, Gliederung (NUTS): Erzgebirgskreis (DED42)
Land: Deutschland
Telefon: +49 37367 310 100
Fax: +49 37367 310 130
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig
Registrierungsnummer: ID t:03419773800
Stadt: Leipzig
Postleitzahl: 04107
Land, Gliederung (NUTS): Leipzig, Kreisfreie Stadt (DED51)
Land: Deutschland
Telefon: +49 3419773800
Fax: +49 3419771049
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Phönix Bau GmbH
Registrierungsnummer: Handelsregister: HRB 20023
Postanschrift: Zschorlauer Straße 56
Stadt: Aue
Postleitzahl: 08280
Land, Gliederung (NUTS): Erzgebirgskreis (DED42)
Land: Deutschland
Telefon: +49 3771 29863 0
Rollen dieser Organisation:
BieterFederführendes Mitglied
Gewinner dieser Lose: LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1.
Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: fc31e2c6-41e0-4fc3-b428-8bfc8ae2d794 - 01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 31/05/2024 00:00:00 (UTC+2)
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
11.2.
Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 325891-2024
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 106/2024
Datum der Veröffentlichung: 03/06/2024