Luther-Melanchthon-Gymnasium, Komplettsanierung Haus Melanchthon – Schulgebäude, Ausstattung Fachkabinette Referenznummer der Bekanntmachung: O 48/21 B

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Lutherstadt Wittenberg
NUTS-Code: DEE0E Wittenberg
Postleitzahl: 06886
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n):[gelöscht]
E-Mail: [gelöscht]
Telefon: [gelöscht]
Fax: [gelöscht]87
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.landkreis-wittenberg.de

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Luther-Melanchthon-Gymnasium, Komplettsanierung Haus Melanchthon – Schulgebäude, Ausstattung Fachkabinette

Referenznummer der Bekanntmachung: O 48/21 B
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45450000 Sonstige Baufertigstellungsarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ausstattung Fachkabinette (Los 40)

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39160000 Schulmöbel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DEE0E Wittenberg
Hauptort der Ausführung:

Luther-Melanchthon-Gymnasium, Haus Melanchthon

Neustraße 10b

06886 Lutherstadt Wittenberg

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Der Landkreis Wittenberg schrieb im Zuge der Komplettsanierung Haus Melanchthon – Schulgebäude das Los 40 – Ausstattung Fachkabinette aus.

Das Los umfasste folgende Leistungen:

— Fachunterrichtsraum Biologie (Installation im Fußboden):

—— 1 St. Lehrerexperimentiertisch,

—— 1 St. Laborspüle,

—— 5 St. Übungstisch mit Elektrokanal B/H/T ca. 3 000/800/600 mm,

—— 1 St. Übungstisch mit Elektrokanal B/H/T ca. 2 400/800/600 mm,

— Vorbereitungsraum Biologie/Chemie:

—— 1 St. Arbeitsplatz für Lehrer,

—— 1 St. Laborspüle,

—— 1 St. Hängeschrankwand,

—— 1 St. Schrank für Gefahrstoffe,

—— 1 St. Schrankwand 1,

—— 1 St. Schrankwand 2,

—— 2 St. Fahrbare Ansatztische,

— Fachunterrichtsraum Chemie (Installation im Fußboden):

—— 1 St. Lehrerexperimentiertisch,

—— 1 St. Laborspüle,

—— 1 St. Mobiler Abzug,

—— 4 St. Übungstisch mit Elektrokanal B/H/T ca. 1 800/800/600 mm,

—— 4 St. Übungstisch mit Elektrokanal B/H/T ca. 2 400/800/600 mm,

— Fachunterrichtsraum Physik (Installation im Fußboden):

—— 1 St. Lehrerexperimentiertisch,

—— 1 St. Laborspüle,

—— 5 St. Übungstisch mit Elektrokanal B/H/T ca. 3 000/800/600 mm,

—— 1 St. Übungstisch mit Elektrokanal B/H/T ca. 2 400/800/600 mm,

— Vorbereitungsraum Physik:

—— 1 St. Arbeitsplatz für Lehrer,

—— 1 St. Laborspüle,

—— 1 St. Hängeschrankwand,

—— 1 St. Schrankwand,

—— 2 St. Fahrbare Ansatztische 900/900/750 mm,

—— 1 St. Fahrbare Ansatztische 2400/900/750 mm,

—— 1 St Schrank für Druckgasflasche

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 30/08/2021
Ende: 26/11/2021
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Sachsen-Anhalt Stark III plus EFRE

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 144-381920

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 19000072-80
Bezeichnung des Auftrags:

Luther-Melanchthon-Gymnasium, Komplettsanierung Haus Melanchthon — Schulgebäude, Ausstattung Fachkabinette

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
25/06/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Stollberg
NUTS-Code: DED42 Erzgebirgskreis
Postleitzahl: 09366
Land: Deutschland
E-Mail: [gelöscht]
Telefon: [gelöscht]
Fax: [gelöscht]
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 108 059.12 EUR

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Halle (Saale)
Postleitzahl: 06112
Land: Deutschland
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/08/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45450000 Sonstige Baufertigstellungsarbeiten
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39160000 Schulmöbel
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DEE0E Wittenberg
Hauptort der Ausführung:

Luther-Melanchthon-Gymnasium, Haus Melanchthon

Neustraße 10b

06886 Lutherstadt Wittenberg

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Der Landkreis Wittenberg schrieb im Zuge der Komplettsanierung Haus Melanchthon — Schulgebäude das Los 40 — Ausstattung Fachkabinette aus:

Fachunterrichtsraum Biologie (Installation im Fußboden)

— 1 St. Lehrerexperimentiertisch,

— 1 St. Laborspüle,

— 5 St. Übungstisch mit Elektrokanal B / H / T ca. 3 000 / 800 / 600 mm,

— 1 St. Übungstisch mit Elektrokanal B / H / T ca. 2 400 / 800 / 600 mm.

Vorbereitungsraum Biologie / Chemie

— 1 St. Arbeitsplatz für Lehrer,

— 1 St. Laborspüle,

— 1 St. Hängeschrankwand,

— 1 St. Schrank für Gefahrstoffe,

— 1 St. Schrankwand 1,

— 1 St. Schrankwand 2,

— 2 St. Fahrbare Ansatztische.

Fachunterrichtsraum Chemie (Installation im Fußboden)

— 1 St. Lehrerexperimentiertisch,

— 1 St. Laborspüle,

— 1 St. Mobiler Abzug,

— 4 St. Übungstisch mit Elektrokanal B / H / T ca. 1 800 / 800 / 600 mm,

— 4 St. Übungstisch mit Elektrokanal B / H / T ca. 2 400 / 800 / 600 mm.

Fachunterrichtsraum Physik (Installation im Fußboden)

— 1 St. Lehrerexperimentiertisch,

— 1 St. Laborspüle,

— 5 St. Übungstisch mit Elektrokanal B / H / T ca. 3 000 / 800 / 600 mm,

— 1 St. Übungstisch mit Elektrokanal B / H / T ca. 2 400 / 800 / 600 mm.

Vorbereitungsraum Physik

— 1 St. Arbeitsplatz für Lehrer,

— 1 St. Laborspüle,

— 1 St. Hängeschrankwand,

— 1 St. Schrankwand,

— 2 St. Fahrbare Ansatztische 900 / 900 / 750 mm,

— 1 St. Fahrbare Ansatztische 2 400 / 900 / 750 mm,

— 1 St. Schrank für Druckgasflasche.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 30/08/2021
Ende: 26/11/2021
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 4 322.68 EUR
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Stollberg
NUTS-Code: DED42 Erzgebirgskreis
Postleitzahl: 09366
Land: Deutschland
E-Mail: [gelöscht]
Telefon: [gelöscht]
Fax: [gelöscht]
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Nachtrag 1: Im Zuge der Werkplanung ergaben sich Änderungen und Ergänzungen bzw. Anpassungen an die Installation.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

- wirtschaftliche Gründe: Störung des Bauablaufes/Verlust von Fördermitteln;- Zusatzkosten: Änderung Bauablauf, Aufwand zur Anpassung von Verträgen anderer am Bau Beteiligter

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 108 059.12 EUR
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 112 381.80 EUR