H92 - Bau H92 Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte und 6 Wohneinheiten Baustelleneinrichtung Referenznummer der Bekanntmachung: 2023/042
Auftragsbekanntmachung
Bauauftrag
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
Postanschrift: Konrad-Adenauer-Straße 2-6
Ort: Dachau
NUTS-Code: DE217 Dachau
Postleitzahl: 85221
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n): Vergabestelle
E-Mail:
Telefon: +49 813175-335
Fax: +49 813175-44982
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.dachau.de
Abschnitt II: Gegenstand
H92 - Bau H92 Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte und 6 Wohneinheiten Baustelleneinrichtung
Neubau einer teilunterkellerten dreigeschossigen Kindertagesstätte mit einer vier-gruppigen Kinderkrippe, eines 2-gruppigen Kindergartens sowie sechs Wohneinheiten im zweiten Obergeschoss. Das Gebäude wird auf einer elastisch gebetteten Stahlbetonbodenplatte gegründet. Zur Abfangung der Außenwand wird beim Gebäuderücksprung ein Einzelfundament erforderlich. Aufgrund des anstehenden Grundwassers ist die Teilunterkellerung in wasserdichter Bauweise auszubilden. Weiter ist durch den hochstehenden Grundwasserstand während der Errichtung des Untergeschosses ein wasserdichter Baugrubenverbau (Spundwandverbau) erforderlich. Weiter ist für die Obergeschosse ein Erschließungskern in STB-Massivbauweise geplant. Treppen werden in Stahlbetonfertigteilen gefertigt. In den Obergeschossen ist das Gebäude als Holzbau mit Brettsperrholzkonstruktion in Sichtqualität geplant. Für die Baumaßnahme ist eine Baustelleneinrichtung einzurichten, während der gesamten Bauzeit zu unterhalten und am Ende der Bauzeit rückzubauen.
Pollnstraße 5a+5b in 85221 Dachau
Ausführung der Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung:
- Sicherung Baustellenzufahrt
- ca. 250 m Bauzaun
- Bauleitungscontainer
- Sanitärcontainer (incl. Betrieb)
- Baukran inkl. Vorhaltezeit von ca. 19 Monaten
- Baustromversorgung vor- und unterhalten
- Baubeleuchtung vor- und unterhalten
Für die Baumaßnahme ist eine Baustelleneinrichtung einzurichten, während der gesamten Bauzeit zu unterhalten und am Ende der Bauzeit rückzubauen. Die Baustelleneinrichtung ist bis zum Baubeginn der Bauhauptarbeiten voraussichtlich Herbst 2023 innerhalb von vier Wochen herzustellen, während der gesamten Bauzeit zu unterhalten.
Die Baustelleneinrichtung findet unter beengten Verhältnissen statt. Nach Angabe der Bauleitung sind Umbaumaßnamen der Baustelleneinrichtung, wie Umsetzen von Baustellen- und Sanitärcontainer erforderlich.
Die Baustelleneinrichtung ist nach Fertigstellung des Gebäudes umgehend nach Absprache mit der Bauleitung rückzubauen.
Fragen zu den Vergabeunterlagen/zum Vergabeverfahren sind bis 10 Tage vor Ablauf der Angebotsfrist ausschließlich über die eVergabeplattform einzureichen. Die Beantwortung an alle Bietern erfolgt ebenfalls über die eVergabeplattform.
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
Für den Auftrag kommen nur Bieter in Betracht, die bereits Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, mit Erfolg ausgeführt haben.
Mit dem Angebot ist für die Beurteilung der Eignung vorzulegen:
Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit nach § 6a EU VOB/A, insbesondere:
1. Angaben zur Eintragung in das Berufsregister des Sitzes oder Wohnsitzes des Bieters,
2. Angaben, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt,
3. Angaben zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft.
Die Eignung für die zu vergebende Leistung ist von Bietern ohne Präqualifikation durch eine Eigenerklärung (Formblatt 124 Eigenerklärung zur Eignung) bzw. die Einheitliche Europäische Eigenerklärung nachzuweisen. Sofern der Bieter in die engere Wahl kommt, sind auf Verlangen des Auftraggebers entsprechende Nachweise vorzulegen.
1. Angaben zum Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren,
2. Angaben zu Insolvenzverfahren und Liquidation,
3. Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung.
Sofern der Bieter in die engere Wahl kommt, sind auf Verlangen des Auftraggebers entsprechende Nachweise vorzulegen.
1. Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind: Ausführung vergleichbarer Leistungen in den letzten 5 Jahren,
2. Angaben zu Arbeitskräften: Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.
Sofern der Bieter in die engere Wahl kommt, sind auf Verlangen des Auftraggebers entsprechende Nachweise vorzulegen.
Zahlungen gem. § 16 VOB/B.
Bietergemeinschaften mit gesamtschuldnerischer Haftung jedes einzelnen Mitglieds der Bietergemeinschaft für die Gesamtbaumaßnahme werden zugelassen.
Abschnitt IV: Verfahren
Verkürzung der Frist nach Vorinformation gemäß §10a EU Abs. 2 VOB/A
siehe Nr. I.1)
nur Vertreter des Auftraggebers
Abschnitt VI: Weitere Angaben
Postanschrift: Maximilianstraße 39
Ort: München
Postleitzahl: 80534
Land: Deutschland
E-Mail:
Telefon: +49 892176-2411
Fax: +49 892176-2847
Internet-Adresse: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de
Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Postanschrift: Konrad-Adenauer-Straße 2-6
Ort: Dachau
Postleitzahl: 85221
Land: Deutschland
E-Mail:
Telefon: +49 813175-335
Fax: +49 813175-44982
Internet-Adresse: www.dachau.de